KIO 1593/20

Sygn. akt: KIO 1593/20

Sygn. akt: KIO 1625/20

WYROK

z dnia 21 sierpnia 2020 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Irmina Pawlik

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 17 sierpnia 2020 r.

w Warszawie odwołań wniesionych do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 13 lipca

2020 r. przez:

A. wykonawcę Kapsch Telematic Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie - sygn. akt KIO 1593/20;

B. wykonawcę PolCam Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie - sygn. akt KIO 1625/20;

w postępowaniu prowadzonym przez Ministerstwo Finansów z siedzibą w Warszawie

przy udziale:

A. wykonawcy Siemens Mobility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie

odwołującego w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20;

B. wykonawcy Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie zgłaszającego przystąpienie do

postępowania odwoławczego po stronie odwołującego w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20

oraz w sprawie o sygn. akt KIO 1625/20;

C. wykonawcy Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie

zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20 oraz w sprawie o sygn. akt KIO 1625/20;

D. wykonawcy Kapsch Telematic Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po

stronie zamawiającego w sprawie o sygn. akt KIO 1625/20;

orzeka:

I. w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20:

1. umarza postepowanie odwoławcze w zakresie zarzutów oznaczonych numerami 1a, 1c,

1e, 1f, 1g, 2c, 2d, 2f i 2g w odwołaniu;

2. uwzględnia odwołanie w zakresie:

2.1. zarzutu oznaczonego numerem 1b w odwołaniu i nakazuje zamawiającemu

dokonanie zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez

określenie w opisie przedmiotu zamówienia maksymalnej ilości Modyfikacji Punktów

Kontrolnych, jakie wykonawca zobowiązany będzie zrealizować w ramach

wynagrodzenia umownego za Usługę Utrzymania Punktów Kontrolnych,

ze szczególnym uwzględnieniem Modyfikacji Punktów Kontrolnych obejmujących

wprowadzenie tymczasowych lub trwałych zmian w konstrukcji nośnej Punktów

Kontrolnych oraz obejmujących prace niezbędne do wykonania dla umożliwienia

przejazdu pojazdów nienormatywnych;

2.2. zarzutu oznaczonego numerem 2a w odwołaniu w zakresie dotyczącym możliwości

wielokrotnego nakładania kary umownej za to samo zdarzenie na podstawie § 24

ust. 14 pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy i nakazuje zamawiającemu dokonanie

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez doprecyzowanie

w treści § 24 ust. 14 pkt 1 lit. c IPU, że kara, o której mowa w tym postanowieniu,

nie obejmuje przypadków wymienionych w § 24 ust. 14 pkt 1 lit a i b IPU;

3. oddala odwołanie w pozostałym zakresie;

4. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Ministerstwo Finansów w części 2/5 oraz

odwołującego Kapsch Telematic Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie w części 3/5 i:

4.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr

(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego

tytułem wpisu od odwołania;

4.2. zasądza od zamawiającego Ministerstwa Finansów na rzecz odwołującego Kapsch

Telematic Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie kwotę 7 440 zł 00 gr (słownie: siedem tysięcy czterysta czterdzieści

złotych zero groszy) stanowiącą część kosztów postępowania odwoławczego

poniesionych przez odwołującego z tytułu wpisu od odwołania oraz wynagrodzenia

pełnomocnika;

II. w sprawie o sygn. akt KIO 1625/20:

1. umarza postepowanie odwoławcze w zakresie zarzutu oznaczonego nr 7 w odwołaniu oraz

w zakresie zarzutu oznaczonego nr 2 w odwołaniu w części odnoszącej się do wskazanych

w załączonej do odwołania Tabeli żądań modyfikacji dotyczących następujących

postanowień SIWZ:

- w odniesieniu do postanowień OPZ: pkt. 5.5, pkt 5.14. d), k), l) oraz m), pkt 8.2, pkt

8.3 a), pkt 9.7 k), pkt 9.8.a), pkt 10, pkt 15.1;

- w odniesieniu do postanowień załącznika nr 2 do OPZ - Sprzęt: pkt 2, pkt 2.7, pkt 2.9,

pkt. 2.12, pkt 2.17, pkt 2.20, pkt 2.25, pkt 3.10, pkt 3.20, pkt 6.1, pkt 6.2, pkt 6.4;

- w odniesieniu do postanowień IPU: § 5 ust. 3, § 24 ust 2, § 24 ust. 9, § 27 ust. 5 pkt 7,

§ 24 ust. 14 pkt 5;

2. oddala odwołanie w pozostałym zakresie;

3. kosztami postępowania obciąża odwołującego PolCam Systems Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i zalicza w poczet kosztów postępowania

odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy)

uiszczoną przez odwołującego tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od

dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby

Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: ..............................................

Sygn. akt: KIO 1593/20

Sygn. akt: KIO 1625/20

Zamawiający - Ministerstwo Finansów (Minister właściwy do spraw finansów publicznych

wstąpił z mocy prawa w stosunki prawne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy

o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2020 r. poz. 1087) prowadzi

postępowanie o udzielenie zamówienia pn. „Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów

Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji

Skarbowej” (numer ref. BDG.ZPB.230.35.2020). Ogłoszenie o zamówieniu zostało

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 2 lipca 2020 r. pod numerem

2020/S 126-308547. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu niegraniczonego na

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019

r., poz. 1843 ze zm., dalej „ustawa Pzp”). Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Sygn akt KIO 1593/20

W dniu 13 lipca 2020 r. wykonawca Kapsch Telematic Services Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący 1” lub „Kapsch”) wniósł

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz

treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („SIWZ”), w tym Opisu

Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) oraz Istotnych Postanowień Umowy („IPU”). Odwołujący 1

zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

1. art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niejasnych i niewyczerpujących

określeń oraz niejasne sformułowanie obowiązków wykonawcy, jakie zobligowany będzie

on wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia, co znacząco utrudnia lub wręcz

uniemożliwia Odwołującemu dokonanie prawidłowej kalkulacji i złożenie oferty

w postępowaniu i może mieć wpływ na sporządzenie w postępowaniu nieporównywalnych

ofert, w szczególności poprzez:

a) zdefiniowanie w pkt. 4 Załącznika Nr 5 do OPZ (Harmonogram dla nowych Punktów

Kontrolnych oraz dostosowania MKO) terminu wykonania prac „Dostosowanie Miejsca

Poboru Opłat w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do pełnienia funkcji Punktów

Kontrolnych dla SPOE KAS” w sposób powodujący niepewność co do rzeczywistej

długości tego terminu i sprzeczny z pozostałymi postanowieniami SIWZ i treścią oferty

składanej przez wykonawców,

b) brak precyzyjnego zdefiniowania w pkt. 10, 15 i 16 OPZ usług Modyfikacji, Rozbudowy

i Przebudowy Punktów Kontrolnych oraz różnic pomiędzy zakresami tych usług, co

powoduje brak pewności co do tego, jakie usługi (w jakiej ilości i jakim zakresie)

wchodzą rzeczywiście w skład Przedmiotu Zamówienia, a w szczególności jakie

czynności i w jakiej ilości objęte są ryczałtowym wynagrodzeniem,

c) brak precyzyjnego wskazania w SIWZ (w szczególności w pkt. 4.2 OPZ), jaka liczba

Pasów Poboru Opłat w poszczególnych Miejscach Poboru Opłat będzie przedmiotem

usługi dostosowania istniejących MPO w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do możliwości

pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS (pkt 8 OPZ), co sprawia, że

Przedmiot Zamówienia pozostaje niedoprecyzowany, a to uniemożliwia kalkulację

oferty przez wykonawców i czyni składane oferty nieporównywalnymi,

d) brak udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących systemu ANPRS PL, co

uniemożliwia kalkulację oferty i nakłada na wykonawców ryzyka niemożliwe do

skwantyfikowania na etapie ofertowania,

e) nieprecyzyjne wskazanie zakresu możliwych do zlecenia prac w zakresie oznakowania

Sieci Dróg Płatnych (pkt. 21 OPZ), co uniemożliwia skalkulowanie oferty,

f) wskazanie w § 4 ust. 3 pkt. 11 IPU na ogólny obowiązek wykonawcy opracowywania

analiz, opracowań, zestawień i porównań według nieznanych na obecnym etapie

wytycznych i wymagań Zamawiającego i bez doprecyzowania zakresu tego

obowiązku, jak również bez wskazania zasad ustalania wytycznych i wymagań przez

Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, co uniemożliwia identyfikację zakresu

niezbędnych prac i kalkulację oferty oraz nakłada na wykonawców ryzyka niemożliwe

do skwantyfikowania na etapie ofertowania

g) sprzeczne wskazanie w § 11 ust. 4 IPU oraz pkt. 9.18 OPZ terminu, w jakim

wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan Czynności

Utrzymania;

2. naruszenie art 5 i art. 353(1) k.c. w zw. z art. 14 ust. 1 i art. 139 oraz art. 29 ustawy Pzp

poprzez ukształtowanie IPU w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego

i naturą stosunku umownego, który w wyniku udzielenia zamówienia miałby zostać

nawiązany, w związku z obarczaniem wykonawcy ryzykami, których nie można

przewidzieć oraz skalkulować na etapie składania oferty, w szczególności wobec

nieprecyzyjnego i niejednoznacznego opisania Przedmiotu Zamówienia przez

Zamawiającego oraz ukształtowanie IPU w sposób, który przewiduje rażąco

niewspółmierną wysokość kar umownych do wartości Przedmiotu Zamówienia,

w szczególności poprzez:

a) ukształtowanie w § 24 ust. 14 pkt. 1 lit. a IPU niewspółmiernej do wysokości

wynagrodzenia kary umownej w wysokości 200.000 PLN za jeden dzień opóźnienia

dla jednej lokalizacji oraz jednego dostosowania w zw. z § 27 ust. 5 pkt. 7 IPU, który

pozwala na odstąpienie od umowy, kiedy kary umowne przekroczą 200.000 PLN oraz

§ 27 ust. 15 i § 27 ust. 16, które pozwalają na wypowiedzenie umowy w takim

przypadku, a także § 24 ust. 14 lit. a, b oraz c IPU poprzez ukształtowanie umowy

w sposób pozwalający na wielokrotne nakładanie kary umownej za to samo zdarzenie,

a także ukształtowanie w § 24 ust. 2 IPU odpowiedzialności wykonawców z tytułu kar

umownych na zasadzie ryzyka,

b) nałożenie na wykonawców w § 12 ust. 3 IPU nieproporcjonalnie długiego (6 lat) okresu

gwarancji oraz nakazanie stosowania tego terminu w § 12 ust. 9 IPU również

w przypadku, gdy elementy pozyskiwane od innych producentów są objęte krótszym

okresem gwarancji, a także wskazanie w § 12 ust. 5 IPU krótkiego (5 dni) termin na

wykonanie napraw gwarancyjnych (dodatkowo ograniczonego w pkt. 4.2.16 Załącznika

Nr 2 do OPZ), a także objęcia gwarancją udzielaną przez wykonawcę również

elementów przedmiotu umowy wykonywanych przez Zamawiającego (Dokumentacja

Umowna),

c) przyznanie w pkt. 22.4 OPZ Zamawiającemu nieograniczonego czasu na akceptację

Dokumentacji, co naraża wykonawcę na niedotrzymanie terminów umownych

i związaną z tym odpowiedzialność kontraktową oraz prowadzi do sprzecznej

z prawem nierówności stron umowy,

d) wskazanie w § 27 ust. 5 pkt. 6 IPU, jako przestanki odstąpienia od umowy, wydania

wyroku lub postanowienia zakazującego, choćby tymczasowo, korzystanie z SPOE

KAS bez uregulowania w sposób proporcjonalny konsekwencji związanych takim

odstąpieniem, tj. obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia dla wykonawcy w takim

przypadku,

e) wskazanie w § 8 ust. 15 IPU, że dla osiągnięcia Kamienia Milowego „Budowa

i uruchomienie nowych punktów” niezbędne jest podpisanie protokołów odbioru bez

wad i usterek, pomimo wprowadzenia w IPU kategorii Wad Nieistotnych,

f) nałożenie na wykonawcę w § 16 ust. 19 IPU obowiązku zapewnienia w umowie

zawieranej z Podwykonawcą możliwości dokonania cesji praw i obowiązków z tejże

umowy na Zamawiającego (z jednoczesnym umożliwieniem dokonania przez

Zamawiającego dalszej cesji praw i obowiązków na Następczego Wykonawcę) oraz

przyznanie Zamawiającemu nieproporcjonalnie długiego (mając na uwadze terminy

realizacji Przedmiotu Zamówienia) czasu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy

o podwykonawstwo (30 dni),

g) nieprecyzyjne wskazanie w § 25 oraz w § 10 ust. 9 IPU uprawnienia Zamawiającego

do wykonania prac w ramach wykonania zastępczego, bez jednoznacznego

wskazania, czy skorzystanie przez Zamawiającego z tej instytucji może mieć miejsce

jedynie w przypadku zwłoki wykonawcy czy też w przypadku opóźnienia wykonawcy,

co stwarza ryzyko, że wykonawca obciążony zostanie ryzykami (i skutkami ryzyk)

pozostających poza jego kontrolą.

Odwołujący 1 wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu dokonanie

następujących czynności:

1. zdefiniowanie w pkt. 4 Załącznika Nr 5 do OPZ (Harmonogram dla nowych Punktów

Kontrolnych oraz dostosowania MKO) terminu wykonania prac „Dostosowanie Miejsca

Poboru Opłat w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych

dla SPOE KAS" jako „20 tygodni od wydania Instrukcji”,

2. precyzyjne rozróżnienie w OPZ usług Modyfikacji i Przebudowy Punktów Kontrolnych ze

wskazaniem, że Modyfikacje oznaczają jedynie drobne zmiany w zakresie konfiguracji

Punktów Kontrolnych (bez ingerencji w ich konstrukcje nośne) oraz wskazanie limitu tak

zdefiniowanych Modyfikacji Punktów Kontrolnych objętych ujętym w ofercie ryczałtowym

wynagrodzeniem oraz precyzyjne wskazanie, że za dodatkowe (ponad wskazane limity)

usługi Modyfikacji i Przebudowy Punktów Kontrolnych wykonawca otrzyma dodatkowe

wynagrodzenie,

3. precyzyjne wskazanie w SIWZ (w szczególności w pkt. 4.2 OPZ), jaka liczba Pasów

Poboru Opłat w poszczególnych Miejscach Poboru Opłat będzie przedmiotem usługi

dostosowania istniejących MPO w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do możliwości

pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS (pkt 8 OP2) (ze wskazaniem

konkretnych lokalizacji i ilości Pasów w danej lokalizacji),

4. udostępnienie wykonawcom szczegółowych informacji dotyczących systemu ANPRS

PL, w szczególności protokołu komunikacji wraz z wymogami, w tym zakresu danych

jakie ANPRS ma pozyskiwać z Punktów Kontrolnych oraz częstotliwości ich

pozyskiwania ,

5. wskazanie, że zakres możliwych do zlecenia prac w zakresie oznakowania Sieci Dróg

Płatnych (pkt. 21 OPZ), dotyczy jedynie Punktów Kontrolnych objętych Przedmiotem

Zamówienia,

6. wykreślenie § 4 ust. 3 pkt. 11 IPU lub jego jednoznaczne doprecyzowanie,

7. zmniejszenie kary umownej przewidzianej w § 24 ust. 14 pkt. 1 lit. a IPU do kwoty 50.000

PLN za opóźnienie w realizacji wszystkich zadań objętych wydaną przez

Zamawiającego Instrukcją,

8. zmodyfikowanie § 27 ust. 5 pkt. 7 IPU, § 27 ust. 15 IPU oraz § 27 ust. 16 IPU, tak, aby

odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie mogło nastąpić w przypadku, w którym

opóźnienia, za które nałożono kary umowne sięgają co najmniej 10 dni,

9. doprecyzowanie § 24 ust. 14 lit. a, b oraz c w sposób uniemożlwiający kilkukrotne karanie

wykonawcy za to samo zdarzenie,

10. zmianę § 24 ust. 2 poprzez określenie odpowiedzialności Wykonawcy na zasadzie winy,

a nie na zasadzie ryzyka,

11. skrócenie okresu udzielanej gwarancji do maksymalnego okresu świadczenia Usługi

Utrzymania (36 miesięcy), a w przypadku gwarancji udzielanych przez producentów

poszczególnych elementów - do okresu, na jaki producent danego elementu udziela

gwarancji oraz wydłużenie terminu realizacji poszczególnych napraw gwarancyjnych do

16 tygodni (lub wprowadzenie katalogu rodzajów zdarzeń objętych gwarancją i ich

znaczenia dla możliwości funkcjonowania systemu oraz przyporządkowanie do nich

realnych, uwzględniających realia rynkowe i operacyjne, terminów reakcji), a także

usunięcie z zakresu gwarancji udzielanej przez wykonawcę elementów przedmiotu

umowy tworzonych przez Zamawiającego (Dokumentacja Umowna w zakresie, w jakim

dostarczana lub opracowywana jest przez Zamawiającego),

12. wskazanie w pkt. 22.4 OPZ, że Zamawiający zobowiązany jest do akceptacji lub

zgłoszenia uwag do przedstawionej Dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 10 Dni

Roboczych,

13. wskazanie, iż w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji uregulowanej w § 27 ust. 5

pkt. 6 IPU zastosowanie mają zasady określone w art. 644 Kodeksu cywilnego,

14. wskazanie w § 8 ust. 15 IPU, że dla osiągnięcia Kamienia Milowego „Budowa

i uruchomienie nowych punktów” wystarczającym jest zgłoszenie gotowości do

dokonania odbioru, a nie podpisanie protokołów odbioru, lub, alternatywnie, podpisanie

protokołów odbioru bez Wad Istotnych,

15. wykreślenie w § 16 ust. 19 IPU słów „z jednoczesnym umożliwieniem dokonania przez

Zamawiającego dalszej cesji praw i obowiązków na Następczego Wykonawcę” oraz

skrócenie terminu, w jakim Zamawiający powinien zgłosić zastrzeżenia do umowy

o podwykonawstwo do 14 dni,

16. wskazanie w § 25 oraz w § 10 ust. 9 IPU uprawnienia Zamawiającego do skorzystania

z instytucji wykonania zastępczego w przypadku zwłoki wykonawcy,

17. ujednolicenie terminu, w jakim wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu do

zatwierdzenia Planu Czynności Utrzymania w § 11 ust. 4 IPU oraz pkt. 9.18 OPZ (jako

60 dni od dnia podpisania umowy).

Uzasadniając zarzut nr 1 Odwołujący Kapsch w pierwszej kolejności przedstawił uwagi

natury ogólnej odnoszące się do sposobu opisywania przedmiotu zamówienia, powołując się

na stanowisko doktryny oraz orzecznictwo (m.in. wyroki KIO z dnia 27 grudnia 2011 t., sygn.

akt KIO 2649/11, z dnia 1 kwietnia 2019 r., sygn. akt KIO 479/19, z dnia 27 maja 2019 r., sygn.

akt KIO 856/19, z dna 30 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1380/18 i KIO 1384/18, z dnia 19 sierpnia

2008 r., sygn. akt KIO/UZP 798/08, z dnia 17 października 2018 r., sygn. akt KIO 1985/18,

z dnia 22 października 2018 r., sygn. akt KIO 2030/18, z dnia 15 lutego 2018 r., sygn. akt KIO

173/18.

W odniesieniu do zarzutu nr 1a Odwołujący wskazał, iż termin wykonania prac pn.

„Dostosowanie Miejsca Poboru Opłat w ramach MS PO A2 i MS PO A4 do pełnienia funkcji

Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS” określony jako „Start Systemu Poboru Opłaty

Elektronicznej KAS” jest zdarzeniem przyszłym i niezdefiniowanym. Zdaniem Odwołującego

takie ukształtowanie pkt. 4 Załącznika Nr 5 do OPZ jest wobec tego sprzeczne z założeniami

SIWZ i powoduje niepewność po stronie wykonawców co do tego, w jakim terminie prace

objęte tym punktem harmonogramu powinny być rzeczywiście wykonane. Odwołujący Kapsch

zauważył, że zgodnie z definicją wskazaną w § 1 ust. 2 pkt. 22 IPU, warunki i termin

dostosowania MPO w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych

dla SPOE KAS Zamawiający wskaże w Instrukcji (zgodnie z definicją Instrukcji przewidzianą

w IPU). Z kolei w formularzu oferty wykonawcy mają zadeklarować czas realizacji wydanej

Instrukcji dla danego Punktu Kontrolnego, a wskazany przez wykonawców termin stanowi

jedno z kryteriów oceny ofert. Jednocześnie pkt. 8.1 OPZ wskazuje, że wykonawca

zobowiązany jest do dostosowania MPO zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku

nr 5 do OPZ. Jeśli więc przewidziany w Załączniku nr 5 do OPZ harmonogram w pkt. 4 referuje

do innego sposobu obliczania terminu realizacji prac, niż poprzez odesłanie do terminu

wskazanego w wydawanej przez Zamawiającego Instrukcji (poprzez wskazanie nieznanej dziś

daty zdarzenia przyszłego), to zdaniem Odwołującego w praktyce może okazać się, że termin

na dokonanie dostosowania MPO jest dużo krótszy (np. w skrajnym przypadku Instrukcja

zostanie wydana przez Zamawiającego na dzień przed startem Systemu Poboru Opłaty

Elektronicznej KAS). Takie ukształtowanie SIWZ powoduje niepewność co do rzeczywistej

długości tego terminu i sprzeczne z postanowieniami SIWZ i oferty składanej przez

wykonawców. W ocenie Odwołującego Kapsch termin na dostosowanie MPO powinien być

określony zgodnie z SIWZ i ofertą, tak jak w innych punktach harmonogramu stanowiącego

Załącznik nr 5 do OPZ (jako 20 tygodni od wydania przez Zamawiającego Instrukcji).

W przeciwnym wypadku, mając na uwadze wysokość kar umownych i nakładanie ich na

zasadzie ryzyka, nie jest możliwe skalkulowanie przez wykonawców oferty i skwantyfikowanie

ryzyk związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.

W zakresie zarzutu nr 1b Odwołujący 1 wskazał, iż pkt. 10 OPZ definiuje Modyfikacje

Punktów Kontrolnych w sposób bardzo szeroki. Zgodnie z nim Modyfikacja Punktów

Kontrolnych oznacza zarówno dokonanie zmiany usytuowania poszczególnych Elementów

9

istniejącego Punktu Kontrolnego, jak i złożone i kosztowne wprowadzanie tymczasowych lub

trwałych zmian w konstrukcji nośnej Punktów Kontrolnych, czy też prace niezbędnych do

wykonania dla umożliwienia przejazdu pojazdów nienormatywnych. Wszystkie te prace,

których ilości i zakresu nie można obecnie przewidzieć (brak jest w OPZ i IPU limitu takich

Modyfikacji, jakie Zamawiający może zlecić) mają być objęte wynagrodzeniem ryczałtowym.

Odwołujący zauważył, że IPU wprawdzie w pkt. 15.8 wprowadza limit trzech usług Rozbudowy

i Przebudowy Punktów Kontrolnych, jednak wobec braku czytelnego rozróżnienia pomiędzy

definicją Modyfikacji Punktu Kontrolnego i Rozbudowy i Przebudowy Punktu Kontrolnego

(również w kontekście pkt. 16 OPZ, który dotyczy Przebudowy Punktu Kontrolnego, a w pkt.

16.1 odwołuje się do Modyfikacji Punktu Kontrolnego) istnieje ryzyko, że zlecane przez

Zamawiającego zmiany (w tym również dotyczące konstrukcji nośnej, a zatem zasadnicze

zmiany konstrukcyjne) traktowane będą przez Zamawiającego jako usługa Modyfikacji, za

które wykonawcy nie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Odwołujący wskazał, iż

w obecnym brzmieniu OPZ Modyfikacje nie ograniczają się jedynie do drobnych zmian skoro

obejmują również elementy konstrukcyjne. Nie sposób też przewidzieć ile ich będzie, a do tego

pozostają one poza kontrolą wykonawcy (np. nie da się ustalić ilości przejazdów

ponadnormatywnych, które mogą wymagać znacznych zmian). W skrajnym przypadku

Zamawiający może zlecić dowolną ilość trwałych lub tymczasowych zmian w konstrukcji

nośnej, a Wykonawca nie otrzyma za nie wynagrodzenia, co może doprowadzić nawet do

utraty płynności finansowej przez wykonawcę i tym samym ogłoszenie upadłości. Zwrócić

w tym kontekście należy bowiem uwagę również na § 15 ust. 3 IPU, zgodnie z którym

wynagrodzenie stanowi całość kosztów wykonawcy. W ocenie Odwołującego tak

ukształtowany OPZ uniemożliwia więc skalkulowanie oferty, a także nakłada na wykonawców

(nieproporcjonalne) ryzyka, których zakres jest obecnie niemożliwy do przewidzenia, a przez

to narusza przepisy ustawy Pzp. W ocenie Odwołującego 1, aby oferta mogła być

skalkulowana (a złożone oferty porównywalne, w przeciwnym bowiem wypadku każdy

z wykonawców przyjmie inne założenia dla kalkulowania ceny) Modyfikacja Punktu

Kontrolnego powinna obejmować jedynie zmiany usytuowania poszczególnych Elementów

(nie będących elementami nośnymi lub konstrukcyjnymi) istniejącego Punktu Kontrolnego,

a maksymalna ilość takich Modyfikacji, jakie Zamawiający może zlecić w ramach oferowanego

wynagrodzenia powinna być zdefiniowana. Wszelkie inne prace powinny być traktowane jako

Przebudowa lub Rozbudowa Punktu Kontrolnego i - poza trzema przypadkami objętymi

wynagrodzeniem zgodnie z pkt. 15.8 OPZ, w przypadku zlecenia dodatkowych Modyfikacji,

Przebudowy czy Rozbudowy Punktów Kontrolnych wykonawca powinien za takie prace

otrzymać wynagrodzenie. W ocenie Odwołującego takie prace mogłyby być też traktowane

jako opcja. Odwołujący 1 podkreślił, że takie precyzyjne zdefiniowane zakresu usług objętych

Przedmiotem Zamówienia w praktyce (skoro oferenci nie będą musieli brać pod uwagę

nieznanych i nieograniczonych ryzyk kalkulując ofertę) może przyczynić się do tego, że

oferowane ceny będą niższe, a zatem będzie to korzystniejsze z perspektywy dyscypliny

finansów publicznych.

Odnosząc się do zarzutu nr 1c Odwołujący Kapsch podniósł, iż częścią Przedmiotu

Umowy jest dostosowanie istniejących MPO w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do możliwości

pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS (pkt 8 OPZ). Jak wskazano w pkt. 4.2

OPZ, dostosowaniu będą podlegały wszystkie MPO wyszególnione w Załączniku nr 4.

Jednakże Zamawiający dopiero na etapie realizacji Zamówienia określi liczbę Pasów Poboru

Opłat, które będą podlegały dostosowaniu. Takie ukształtowanie SIWZ powoduje, że

wykonawcy powinni w kalkulacji oferty uwzględnić dostosowanie wszystkich 123 Pasów

Poboru Opłaty, jednak w praktyce Zamawiający może zlecić dostosowanie (teoretycznie) tylko

1 lub 2 Pasów. Uniemożliwia to kalkulację oferty, w szczególności przypisanie kosztów stałych

i zmiennych dla tej części Przedmiotu Zamówienia, skoro nie jest znany przynajmniej

minimalny zakres zamówienia, który ponad wszelką wątpliwość będzie zrealizowany.

W istocie bowiem, Zamawiający każe sobie wycenić całość przedmiotu zamówienia jako

zamówienie podstawowe, a w praktyce okazuje się, że to zamówienie jest swego rodzaju

„opcją”, gdyż Zamawiający dopiero w trakcie realizacji zamówienia (po zawarciu umowy)

wskaże rzeczywisty i ostateczny przedmiot przewidziany do realizacji, za który wykonawcy

zapłaci stosowne wynagrodzenie. Wykonawca nie ma w momencie kalkulacji oferty żadnych

wskazówek jaki „minimalny” zakres będzie podlegał realizacji, gdyż decyzja w tym względzie

jest pozostawiona w całości uznaniu Zamawiającego. W ocenie Odwołującego 1 takie

ukształtowanie SIWZ jest sprzeczne z przepisami ustawy Pzp. Sporządzenie opisu przedmiotu

zamówienia zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp powinno uwzględniać wszystkie wymagania

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W konsekwencji za uzasadnione

należy uznać oczekiwanie wykonawcy, że opis przedmiotu zamówienia będzie zawierał

przejrzyste postanowienia dotyczące zakresu ilościowego planowanego zamówienia. Nie

można przyjąć, że wykonawca dokonana wyceny oferty w sytuacji, w której nie jest znany jej

zakres. Odwołujący wskazał, iż zamawiający określając w opisie przedmiotu zamówienia

wyłącznie maksymalną ilość dostaw w ramach zamówienia publicznego działa w sposób

sprzeczny z wyrażoną wyżej zasadą (przywołał wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2

stycznia 2017 roku, sygn. akt KIO 2346/16 oraz z dnia 11 stycznia 2008 roku, sygn. akt

KIO/UZP 33/07. Odwołujący zauważył także, że ustawa Pzp przewiduje instytucje

pozwalające Zamawiającemu osiągnąć uzasadniony cel, jakim jest zorganizowanie

zamówienia najpierw w mniejszym zakresie, przewidując jednak możliwość jego późniejszego

rozszerzenia - tj. uregulowane w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp prawo opcji oraz zawarte w art. 67

11

ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp uprawnienia do udzielenia zamówienia z wolnej ręki w ramach

zamówień uzupełniających i dodatkowych. Powołał się m.in. na wyrok KIO z dnia 26 listopada

2014 roku, sygn. KIO 2394/14. W ocenie Odwołującego ustawa Pzp zawsze wymaga

oznaczenia minimalnego poziomu zamówienia. Również wspomniane wyżej instrumenty

prawne pozwalające na kształtowanie zamówień w sposób elastyczny nie przewidują w tym

względzie dowolności po stronie Zamawiającego. Minimalne określenie rozmiaru zamówienia

stanowi element niezbędny dla zachowania stanu równowagi kontraktowej pomiędzy

stronami, a także dla dokonania przez wykonawcę wyceny oferty. Tym samym, Zamawiający

powinien co najmniej wskazać, w jakich lokalizacjach na jakiej ilości pasów modyfikacje będą

przeprowadzone i są częścią zamówienia, zaś pozostałe, co do których nie ma takiej pewności

objąć prawem opcji. Tylko tak sformułowany zakres zamówienia pozwoli wykonawcom na

złożenie rzetelne wycenionych i porównywalnych ofert.

Uzasadniając zarzut nr 1d Odwołujący Kapsch wskazał, że SIWZ w wielu miejscach

odnosi się do integracji z systemem ANPRS PL. Zgodnie z pkt. 6.4 OPZ, proces i szczegółowy

zakres integracji Punktów Kontrolnych z Systemem ANPRS PL zostanie uzgodniony

bezpośrednio z Zamawiający lub podmiotem trzecim wyznaczonym przez Zamawiającego na

etapie realizacji Zamówienia. Z kolei pkt. 7.2 OPZ wskazuje, że Wykonawca jest

odpowiedzialny za dostarczenie i instalację oprogramowania niezbędnego do prawidłowego

działania sprzętu i urządzeń w ramach Systemu ANPRS PL na zasadach określonych w pkt.

6 OPZ. Do systemu ANPRS PL odwołuje się także pkt. 15.2 OPZ, wskazując, że w ramach

świadczenia URIP obowiązkiem Wykonawcy jest montaż skonfigurowanego sprzętu

elektronicznego i elektroenergetycznego zakupionego przez Wykonawcę w ramach Umowy

lub, jeśli będzie to miało miejsce, otrzymanego od Zamawiającego lub innych podmiotów

trzecich wskazanych przez Zamawiającego, odpowiedzialnych za działanie pozostałych

komponentów SPOE KAS. Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego lub

podmiotów obsługujących SPOE KAS przy konfiguracji sprzętu, bezpośrednio w Punkcie

Kontrolnym. Zdaniem Odwołującego Kapsch, takie ukształtowanie SIWZ nie pozawala na

identyfikację wszystkich zadań i ryzyk związanych z Przedmiotem Zamówienia oraz

skalkulowanie oferty. Brak jest dokumentacji źródłowej systemu ANPRS PL (w szczególności

protokołu komunikacji wraz z wymogami), a zatem nie jest możliwe ustalenie zakresu

niezbędnych do wykonania prac i czasu potrzebnego na ich realizację. Ze względu na udział

podmiotów trzecich, proces ten pozostaje w dużej mierze poza kontrolą wykonawcy, (udział

podmiotów trzecich ma miejsce również w procesie zdalnego testowania w czasie

rzeczywistym w celu potwierdzenia prawidłowości montażu Elementów IP oraz poprawności

funkcjonowania interfejsów Systemu, gdzie zgodnie z § 11 ust. 3 IPU termin testów

wyznaczany będzie wykonawcy przez Zamawiającego lub wskazany przez Zamawiającego

12

nieznany obecnie podmiot trzeci). Jednocześnie wykonanie opisanych powyżej czynności jest

konieczne do osiągnięcia Kamienia Milowego i uzyskania wynagrodzenia, a wszelkie

opóźnienia w tym zakresie obciążają wykonawcę (w postaci obowiązku zapłaty kar umownych

na zasadzie ryzyka, a także możliwości odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez

Zamawiającego). Brak informacji szczegółowych nie pozwala na właściwe oszacowanie oferty

(zasoby osobowe, koszty, czas etc.). Jednocześnie Odwołujący 1 zwrócił uwagę na § 7 ust. 5

IPU, zgodnie z którym wszelka odpowiedzialność za przekroczenie terminu realizacji Kamienia

Milowego spoczywa na wykonawcy. Bez udostępnienia szczegółowych informacji

dotyczących systemu ANPRS PL kalkulacja oferty nie jest zatem możliwa.

W zakresie zarzutu nr 1e w odwołaniu wskazano, iż zgodnie z pkt. 21.1 OPZ wykonawca

zobowiązany jest na zlecenie Zamawiającego wykonać oznakowanie Sieci Dróg Płatnych

w przypadku takiej konieczności. Za takie prace zgodnie z pkt. 21.7 OPZ nie przysługuje

dodatkowe wynagrodzenie. Zdaniem Odwołującego 1 obecnie brzmienie OPZ nie precyzuje,

że chodzi jedynie o oznakowanie w odniesieniu do Punktów Kontroli stanowiących Przedmiot

Zamówienia. Może one dotyczyć więc całej istniejącej w Polsce kilkuset kilometrowej sieci

dróg płatnych. Brak określenia precyzyjnie przedmiotu zamówienia nie pozwala na właściwe

przygotowanie i złożenie oferty.

W przedmiocie zarzutu nr 1f Odwołujący 1 wskazał, iż w § 4 ust. 3 pkt. 11 IPU

sformułowano ogólny obowiązek opracowywania przez wykonawcę analiz, opracowań,

zestawień i porównań według wytycznych i wymagań Zamawiającego (które jak należy

rozumieć są czymś innym, niż Dokumentacja Umowna, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt. 10).

Nie jest możliwe w oparciu o SIWZ ustalenie zakresu takiego obowiązku, potrzebnego czasu

na jego realizację i niezbędnych nakładów prac. Uniemożliwia to rzetelne skalkulowanie tego

obowiązku w ramach składanej oferty, a tym samym takie ukształtowanie IPU narusza ustawę

Pzp.

W odniesieniu do zarzutu nr 1g Odwołujący Kapsch podniósł, iż przygotowany przez

Zamawiającego SIWZ zawiera sprzeczne postanowienia odnośnie terminu, w jakim

wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Plan Czynności

Utrzymania. W § 11 ust. 4 IPU wskazano, że wykonawca zobowiązany jest przedłożyć

Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy plan wszystkich przeglądów

w postaci Planu Czynności Utrzymania. Natomiast w pkt. 9.18. OPZ wskazano, że wykonawca

przedłoży Plan Czynności Utrzymania Zamawiającemu nie później jak 60 dni od dnia

podpisania Umowy. Zdaniem Odwołującego konieczne jest wyeliminowanie tej sprzeczności

przez Zamawiającego i ujednolicenie przywołanych powyżej postanowień SIWZ poprzez

wskazanie, jako terminu na przedłożenie Planu Czynności Utrzymania, 60 dni od daty

podpisania umowy.

Uzasadniając zarzuty oznaczone nr 2 odwołania, Odwołujący Kapsch przedstawił

wywody natury ogólnej w zakresie kształtowania warunków umowy przez Zamawiającego,

powołując się na wyroki KIO z dnia 8 listopada 2018 sygn. KIO 2196/18, 2197/18, z dnia 27

marca 2014 roku, sygn. KIO 487/14, z dnia 19 grudnia 2016 roku, sygn. KIO 2280/16, z dnia

10 maja 2019 roku, sygn. KIO 693/19, KIO 694/19 oraz wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

z dnia 1 października 2019 roku, sygn. XXIII Ga 1023/19.

W zakresie zarzutu nr 2a powołano się także na Raport UZP, dotyczący stosowania kar

umownych w zamówieniach publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 6 czerwca

2018 roku, sygn. KIO 980/18, KIO 983/18, z dnia 18 maja 2015 roku, sygn. KIO 897/15, z dnia

27 marca 2014 roku, sygn. KIO 487/14 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2016

roku, sygn. IV CSK 674/15. Odwołujący podniósł, iż wskazana w § 24 ust. 14 pkt. 1 lit. a IPU

kara jest niewspółmierna do wysokości wynagrodzenia (200.000 PLN za jeden dzień

opóźnienia dla jednej lokalizacji oraz jednego dostosowania), w szczególności w zw. z § 27

ust. 5 pkt. 7 IPU, który pozwala na odstąpienie od umowy, kiedy kary umowne przekroczą

200.000 PLN oraz § 27 ust. 15 i § 27 ust. 16, które pozwalają na wypowiedzenie umowy

w takim przypadku. Jednocześnie § 24 ust. 14 lit. a, b oraz c pozwala na wielokrotne

nakładanie kary za to samo zdarzenie (niedochowanie terminu, opóźnienie w usunięciu

usterek i nieterminowe wykonanie zobowiązania niepieniężnego, którym powyższe zdarzenia

również są). Jednocześnie IPU przewiduje w § 24 ust. 2, że kary umowne mogą być nakładane

na wykonawcę na zasadzie ryzyka i niezależnie od jego winy. Takie ukształtowanie kar

umownych, zdaniem Odwołującego, powoduje, że na wykonawcę przerzucone zostaje ryzyko

związane z sytuacjami, które pozostają poza jego racjonalnymi możliwościami kontroli.

W szczególności, wykonawca może być karany za trudności związane z realizacją Przedmiotu

Zamówienia, które są spowodowane działaniami lub zaniechaniami Zamawiającego lub

podmiotów, z którymi to wyłącznie Zamawiający pozostaje w relacjach kontraktowych.

Odwołujący wskazał, iż możliwość nałożenia na wykonawcę kar umownych na zasadzie

ryzyka, tj. niezależnie od stopnia jego winy stanowi istotne naruszenie zasady swobody umów.

Powołał się w tym zakresie na ww. Raport UZP oraz wyrok SN z dnia 17 czerwca 2016 roku,

sygn. IV CSK 674/15. W ocenie Odwołującego, takie ukształtowanie i PU rodzi po stronie

wykonawcy wysokie ryzyko poniesienia szkody (kary umownej i utraty Zamówienia), nawet

bez jego winy. W związku z powyższym, karanie wykonawcy, nawet za zdarzenia, za które nie

ponosi on odpowiedzialności, stanowi naruszenie przepisów dotyczących zasady swobody

umów oraz zasad współżycia społecznego, dlatego Odwołujący wniósł o zmianę tego

postanowienia i wprowadzenie odpowiedzialności Wykonawcy na zasadzie winy, a nie na

zasadzie ryzyka. Nadto, zdaniem Kapsch przewidziana w IPU kara umowna jest znacząco

14

wygórowana i stanowi nieproporcjonalne obciążenie wykonawcy w stosunku do wysokości

jego wynagrodzenia oraz jest nieadekwatna do wagi naruszeń, mając w szczególności na

uwadze dodatkowo postanowienia IPU, który umożliwiają Zamawiającemu dochodzenie

odszkodowania za poniesioną szkodę w kwocie przekraczającej wysokość kar umownych.

Sprzeczne z naturą stosunku prawnego jest także zdaniem Odwołującego takie

ukształtowanie kar umownych, które pozwalana Zamawiającemu na odstąpienie od umowy

lub jej rozwiązanie w przypadku opóźnienia w wymiarze jednego dnia. W jego ocenie

konieczne jest zmodyfikowanie § 27 ust 5 pkt. 7 IPU, § 27 ust. 15 IPU oraz § 27 ust 16 IPU,

tak, aby odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie mogło nastąpić w przypadku, w którym

opóźnienia, za które nałożono kary umowne, sięgają co najmniej 10 dni. W przeciwnym

wypadku i przy tak jak w IPU ukształtowanym reżimie odpowiedzialności, instytucje

odstąpienia i rozwiązania umowy należy uznać za ukształtowane nieproporcjonalnie do

potrzeb Zamawiającego.

W zakresie zarzutu nr 2b Odwołujący Kapsch wskazał, iż ukształtowany w IPU i SIWZ

zakres obowiązków gwarancyjnych również narusza zasadę swobody umów, a przez to

również przepisy ustawy Pzp. Przede wszystkim w § 12 ust. 3 IPU przewidziano zbyt długi

(6 lat) okres gwarancji. Taki termin jest sprzeczny z warunkami rynkowymi. Ponadto w § 12

ust. 9 IPU Zamawiający przewiduje, że 6 letnia gwarancja ma obejmować również elementy

Przedmiotu Zamówienia pozyskiwane od innych producentów, nawet w przypadku, gdy sam

producent udziela krótszej gwarancji. Oznacza to również, że tak szeroki zakres gwarancji

(zgodnie z § 12 ust. 8 IPU zakres gwarancji obejmuje nie tylko wady przedmiotu umowy ale

także czynniki zewnętrzne, w tym zniszczenie, przypadkowe uszkodzenie czy akty

wandalizmu) obowiązywałby również po okresie świadczenia przez wykonawcę usługi

Utrzymania, gdy nie ma on już żadnego wpływu na sposób użytkowania dostarczonych

elementów. Tak długi okres gwarancji ma też wpływ na płatność wynagrodzenia; § 21 ust. 11

IPU wskazuje, że 30% wartości należytego zabezpieczenia wykonania umowy zostanie

zwrócone dopiero po upływie okresu gwarancji, a zatem po sześciu latach od odbioru

Przedmiotu Zamówienia. Jednocześnie Odwołujący 1 zauważył, że § 12 ust. 5 IPU przewiduje

krótki (5 dni) termin na wykonanie napraw gwarancyjnych. Dodatkowo Załącznik Nr 2 do OPZ

w pkt. 4.2.16 stanowi, że w przypadku, gdy Wykonawca w okresie gwarancyjnym nie usunie

zgłoszonej wady, usterki lub awarii w czasie 24 godzin od zgłoszenia (lub nie zastosuje

urządzenia zastępczego), Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia usunięcia wady,

usterki lub awarii innemu podmiotowi, a kosztami obciąży Wykonawcę. Tymczasem w wielu

przypadkach dokonanie naprawy w tak krótkim czasie może nie być możliwe (zwłaszcza przy

tak szeroko ukształtowanym zakresie odpowiedzialności gwarancyjnej). Jeśli więc

Zamawiający oczekuje tak szerokiego zakresu gwarancji, terminy na dokonanie napraw

15

gwarancyjnych wymagają urealnienia.

Rozwiązaniem alternatywnym do zaproponowanego w odwołaniu terminu 16 tygodni na

realizację napraw gwarancyjnych mogłoby być w ocenie Odwołującego wprowadzenie

katalogu rodzajów zdarzeń objętych gwarancją i ich znaczenia dla możliwości funkcjonowania

systemu (ze względu na ich krytyczność) oraz przyporządkowanie do nich realnych,

uwzględniających realia rynkowe i operacyjne, terminów reakcji. Przykładowo wskazał, że

w przypadku napraw dotyczących elementów konstrukcyjnych i nośnych praktyka pokazuje,

iż terminy ustalane z oddziałami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w celu zajęcia

pasa i wykonana naprawy to około 7 dni, przy czym zgodnie z obowiązującymi normami

prawnymi, tj. Kodeksem postępowania administracyjnego organy te mają na wydanie decyzji

1 miesiąc a w skomplikowanych sprawach nawet 2 miesiące. Nie licząc czasu potrzebnego na

samą naprawę już z tej tylko przyczyny wymaganie wykonania prac w ciągu 5 dni jest nierealne

i niemożliwe do spełnienia. Co do zasady dla elementów konstrukcyjnych termin realizacji prac

powinien być analogiczny jak na przebudowę Punktu Kontrolnego, czyli co najmniej 16

tygodni. Nie ma bowiem możliwości wykonania napraw konstrukcji czy fundamentów szybciej.

Potwierdzeniem tego jest, iż Zamawiający w ramach już obowiązującej umowy dotyczącej

infrastruktury SPOE KAS, w tym Punktów Kontroli, w rozumieniu KAS, akceptuje termin 16

tygodni na wykonanie prac o podobnym zakresie, obejmujących m.in.: a) budowę nowej

lokalizacji infrastruktury przydrożnej, uwzględniając w tym także konstrukcję nośną, b) udział

w testach i uruchomieniu nowej infrastruktury przydrożnej, c) usunięcie istniejącej,

dotychczasowej infrastruktury przydrożnej, d) Utylizację Elementów usuniętej infrastruktury

przydrożnej. Odwołujący wskazał, iż powyższa umowa została zawarta w wyniku ogłoszenia

o zamówieniu opublikowanym w Dz. U. UE 2018/S 161-368544 z dnia 23.08.2018 r., zaś

opisane powyżej warunki zostały przewidziane w punkcie 14 stosownego Opis przedmiotu

zamówienia. Dodatkowo Odwołujący 1 wskazał, że na przedmiot umowy składają się również

elementy dostarczane przez Zamawiającego. Takim elementem, zgodnie z definicją zawartą

w § 1 ust. 2 pkt. 7 IPU jest Dokumentacja Umowna, która może być opracowywana lub

dostarczana przez strony IPU, a zatem także przez Zamawiającego. Oczekiwanie świadczenia

gwarancyjnego w zakresie elementów umowy dostarczonych przez samego Zamawiającego

zdaje się być sprzeczne naturą relacji powstałej na gruncie udzielonej gwarancji. Stąd

z zakresu gwarancji udzielanej przez wykonawcę należy usunąć elementy przedmiotu umowy

tworzone lub dostarczane przez Zamawiającego (Dokumentacja Umowna w zakresie, w jakim

dostarczana lub opracowywana jest przez Zamawiającego).

W zakresie zarzutu nr 2c Odwołujący 1 podniósł, iż zgodnie z pkt. 22.4 OPZ

Zamawiający ma „co najmniej 10 Dni Roboczych” na weryfikację Dokumentacji przekazanej

przez Wykonawcę i ma prawo do kilkukrotnego wnoszenia uwag do złożonej przez

16

Wykonawcę Dokumentacji. Brak jest jednak wskazania granicy czasowej, do jakiej

Zamawiający powinien swoje uwagi zgłosić. Jednocześnie takie limity czasowe nałożono na

wykonawcę, który zgodnie z pkt. 22.3 OPZ powinien uwzględnić uwagi Zamawiającego

i przekazać poprawiony Dokument w terminie maksymalnym „do 10 Dni Roboczych”. Takie

ukształtowanie SIWZ stanowi w ocenie Odwołującego 1 nieuzasadnioną i niezgodną z prawem

nierówność stron. Ponadto, brak wskazania limitów czasowych, w jakich Zamawiający

powinien dokonać oceny przedstawianej przez wykonawcę dokumentacji uniemożliwia

planowanie harmonogramu prac i stanowi potencjalnie źródło kar umownych za opóźnienia,

skoro - jak wykazano powyżej - nakładane są na wykonawcę na zasadzie ryzyka. Odwołujący

1 zwrócił także uwagę na § 7 ust. 5 IPU, zgodnie z którym wszelka odpowiedzialność za

przekroczenie terminu realizacji Kamienia Milowego spoczywa na wykonawcy. Tymczasem

oczekiwanie na reakcję Zamawiającego skraca wynikający z pkt. 16.2 OPZ czas przewidziany

w Instrukcji na realizację danej usługi. W związku z powyższym, zdaniem Odwołującego,

Zamawiający również powinien mieć maksymalnie 10 Dni Roboczych na weryfikację

Dokumentacji.

W zakresie zarzutu nr 2d Odwołujący Kapsch zauważył, że w § 27 ust. 5 pkt. 6 IPU

przewidziano możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadku, gdy

zostanie wydany wyrok lub postanowienie zakazujące, choćby tymczasowo, korzystanie

z SPOE KAS. Przedmiotowa przesłanka odstąpienia dotyczy przyczyn, które nie leżą po

stronie wykonawcy. Jest ona związana ze sposobem ukształtowania systemu przez

Zamawiającego - Skarb Państwa. W konsekwencji wykonawca nie powinien ponosić

finansowych konsekwencji takiego zdarzenia. Stąd w takim przypadku zastosowanie powinny

znaleźć co najmniej zasady określone w art. 644 kodeksu cywilnego (uzyskanie pełnego

wynagrodzenia pomniejszonego jedynie o to co wykonawca zaoszczędził nie realizując całości

zamówienia). Takie zasady określać powinny IPU. Odmienne rozwiązania oznaczają

przerzucenie na wykonawcę ryzyka, które nie powinno go obciążać, w szczególności

uniemożliwiając mu uzyskanie wynagrodzenia i pokrycie kosztów realizacji usługi (dzieła).

Odwołujący 1 wskazał na wyrok SN z dnia 26 stycznia 2001 r., sygn. II CKN 365/00, z dnia 17

grudnia 2003 r., sygn. IV CK 294/02 oraz stanowisko doktryny odnoszące się do art. 644 k.c.

Uzasadniając zarzut nr 2e Odwołujący Kapsch podniósł, iż w § 8 ust. 15 IPU wskazano,

że dla osiągnięcia Kamienia Milowego „Budowa i uruchomienie nowych punktów konieczne

jest podpisanie protokołu odbioru bez jakichkolwiek wad i usterek. Powiązana z tym jest

również zapłata wynagrodzenia. W szczególności z § 15 ust. 13 pkt. 1 IPU wynika, że również

w przypadku Wad Nieistotnych wynagrodzenie nie zostanie wypłacone. Jednocześnie IPU

zasadnie z perspektywy praktyki kontraktowej wprowadza kategorię Wad Nieistotnych,

a zatem takich, które nie uniemożliwiają użytkowania Punktu Kontrolnego (i które wykonawca

17

powinien w stosownym terminie usunąć). Oznacza to, że Punkt Kontrolny może być

użytkowany, a jednocześnie wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia.

Takie ukształtowanie warunków IPU jest niezasadne i narusza zasady współżycia

społecznego. Prawidłowym i słusznym z punktu widzenia praktyki kontraktowej zdaniem

Odwołującego 1 powinno być przyjęcie zasady, że aby Kamień Milowy został osiągnięty

wystarczającym jest zgłoszenie gotowości do odbioru przez wykonawcę (mając na uwadze

ilość elementów związanych z Przedmiotem Umowy, których kontrola pozostaje całkowicie

poza wykonawcą). Alternatywnie, wystarczającym dla osiągnięcia Kamienia Milowego

powinno być podpisanie protokołów odbioru bez Wad Istotnych (a nie bez jakichkolwiek wad).

W odniesieniu do zarzutu nr 2f, Odwołujący Kapsch podniósł, iż w § 16 ust. 19 IPU na

wykonawcę nałożono obowiązek zapewnienia w umowie zawieranej z Podwykonawcą

możliwości dokonania cesji praw i obowiązków z tejże umowy na Zamawiającego

(z jednoczesnym umożliwieniem dokonania przez Zamawiającego dalszej cesji praw

i obowiązków na Następczego Wykonawcę). Taki zapis w praktyce może okazać się

niemożliwy do zrealizowania. Trudno bowiem oczekiwać, że podwykonawca chętnie zawrze

umowę z prawem cesji na np. konkurenta lub inny podmiot, który obecnie nie jest mu znany.

Takie ukształtowanie warunków IPU jest niezasadne i narusza zasady współżycia

społecznego. Odwołujący 1 dodał, że IPU przyznaje również Zamawiającemu

nieproporcjonalnie długi (mając na uwadze terminy realizacji Przedmiotu Zamówienia) czas

na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (30 dni). Oznacza to

w praktyce cztery tygodnie oczekiwania na decyzję Zamawiającego, co mając na uwadze

terminy realizacji Instrukcji wynikające z SIWZ i oferty konsumuje znaczną część czasu na

prowadzenie prac objętych Zamówieniem. W ocenie Odwołującego, o ile Zamawiający chce

mieć wpływ na treść umów o podwykonawstwo i nie zamierza zrezygnować z tego

uprawnienia, termin ten powinien zostać skrócony do 14 dni. Taki czas wydaje się

wystarczający do zajęcia stanowiska przez Zamawiającego odnośnie treści projektu umowy

o podwykonawstwo.

W zakresie zarzutu nr 2g Odwołujący 1 wskazał, iż w § 25 oraz w § 10 ust. 9 IPU zawarto

uprawnienia Zamawiającego do wykonania prac w ramach wykonania zastępczego.

Postanowienia te nie wskazują jednak jednoznacznie czy skorzystanie przez Zamawiającego

z tej instytucji może mieć miejsce jedynie w przypadku zwłoki wykonawcy czy też w przypadku

opóźnienia. Dodatkowo, w § 25 IPU znajdują się błędne odesłania do § 13 (zamiast 10) IPU.

Odwołujący 1 podniósł, iż prawo cywilne rozróżnia wyraźnie instytucje zwłoki i opóźnienia

w spełnieniu świadczenia. Aktualne, nieprecyzyjne brzmienie IPU stwarza ryzyko, że

wykonawca obciążony zostanie ryzykami (i skutkami ryzyk) pozostających poza jego kontrolą.

W ocenie Odwołującego, nomenklatura używana przez Zamawiającego w IPU wymaga wobec

18

tego odpowiedniego ujednolicenia, a sięgnięcie przez Zamawiającego po instytucję wykonania

zastępczego powinno mieć miejsce jedynie w przypadku pozostawania przez wykonawcę

w określonej zwłoce ze spełnieniem świadczenia.

Sygn akt KIO 1625/20

W dniu 13 lipca 2020 r. wykonawca PolCam Systems Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Odwołujący 2” lub „PolCam”) wniósł

do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec treści postanowień Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

Odwołujący 2 zarzucił Zamawiającemu naruszenie:

1. art. 5b w zw. z art. 7 ust 1 ustawy Pzp,

2. art 29 ust 1 i 2 w zw. z art 7 ust 1 ustawy Pzp,

3. art. 31 ust. 2 ustawy Pzp,

4. art 31d. w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp,

5. art 36 ust. 1 pkt 13) w zw. z art 29 ust 2 oraz art 7 ust 1 ustawy Pzp

6. art 37 ust. 6 w zw. z art.7 ust. 1 ustawy Pzp,

7. art 41 pkt 1), 3), 4) oraz 10) ustawy Pzp,

8. art 43 ust 2a ustawy Pzp,

wskazując, iż powyższe zarzuty obejmują:

1. połączenie zamówienia polegającego na robotach budowlanych z dostawami i usługami

w sposób utrudniający konkurencję poprzez ustalenie warunków udziału w postępowaniu

oraz zakresu prac uniemożliwiający realizację przedmiotu zamówienia w zakresie celu

ustalonego przez Zamawiającego przez podmioty będące małymi lub średnimi

przedsiębiorcami;

2. sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający oszacowanie zakresu

prac oraz kosztów poprzez zastrzeżenie określenia liczby realizacji nowych punktów

kontrolnych oraz liczby pasów ruchu do modernizacji w istniejących punktach poboru opłat,

a tym samym, przy założeniu istnienia kosztów ogólnych bez względu na ilość budowanych

nowych punktów kontrolnych oraz pasów ruchu do modernizacji, uniemożliwienie

precyzyjnego oszacowania ceny oferty. Zamawiający nie udostępnił wraz z SIWZ wyników

analizy, która została przeprowadzona w celu ustalenia nowych punktów kontrolnych.

Zamawiający nie udostępnił specyfikacji interfejsu wymiany danych z systemem ANPRS

PL oraz systemem SPOE KAS, co uniemożliwia oszacowanie kosztów implementacji tych

interfejsów, a tym samym złożenie konkurencyjnej oferty. Zamawiający określił istotne

postanowienia umowy w sposób rażąco naruszający proporcjonalność, formułując

odpowiedzialność za ryzyka, na które wykonawca nie ma wpływu w sposób dalece

wykraczający poza zasadę równego traktowania stron umów oraz sprawiedliwości

społecznej,

3. brak przekazania wykonawcom programu funkcjonalno-użytkowego jasno i precyzyjnie

opisującego specyfikę oraz wymagania dotyczące konstrukcji i prac budowlanych będących

przedmiotem zamówienia wraz z odpowiednią dokumentacją projektową, co uniemożliwia

precyzyjne, jednakowe dla każdego z wykonawców podejście do szacowania ceny oferty,

4. brak zapewnienia jednakowego dostępu do informacji posiadanych przez podmioty, które

dotychczas były lub są operatorami punktów poboru opłat, które mają być zmodernizowane

i doposażone w sprzęt zapewniający realizację kontroli poboru opłat. Zamawiający

ograniczył dostęp do dokumentacji technicznej punktów poboru opłat niezbędnej do

oszacowania kosztów i sporządzenia konkurencyjnej oferty. Zamawiający oprócz

ograniczenia zastosował ograniczenie czasowe, w praktyce prowadząc do sytuacji, w której

dostęp do dokumentacji technicznej punktów poboru opłat będzie wynosił jedynie

kilkanaście dni, co ze względu na ogromny zakres i objętość w praktyce uniemożliwi

precyzyjne oszacowanie ceny oferty,

5. opis kryteriów oceny ofert uniemożliwiający określenie liczby punktów dla niektórych

wykonawców posiadających specyficzne rozwiązania, które w kryterium „Skuteczność

określenia kategorii pojazdu" nie klasyfikują się w zakresie ilości kategorii pojazdu

przedstawionego przez Zamawiającego,

6. określenie sposobu uzyskania informacji o charakterze poufnym w sposób utrudniający

dostęp do tej informacji oraz w sposób nieuprawniony opóźniając jego udostępnienie,

7. niepoprawne określenie w ogłoszeniu o zamówieniu: a) nazwy Zamawiającego, b) adresu

strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia, c) określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kodu głównego CPV

(79941000 Usługi pobierania opłat), który nie ma zastosowania w niniejszym postępowaniu

i nie jest tożsamy z zakresem niniejszego postępowania, d) terminu składania ofert oraz

adresu, na który oferty muszą zostać wysłane,

nieuprawnione skrócenie terminu składania ofert w sytuacji wskazanej w art. 41 ust. 2a ustawy

Pzp prowadzące do braku możliwości złożenia konkurencyjnej oferty.

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący 2 wniósł o:

1. nakazanie Zamawiającemu wyodrębnienia zakresu zamówienia polegającego na robotach

budowlanych do osobnego postępowania i pozostawienie w niniejszym postępowaniu

jedynie dostawy i usługi niezbędne do realizacji celu, który Zamawiający opisał

w ogłoszeniu o zamówieniu;

2. nakazanie Zamawiającemu:

a) wprowadzenia modyfikacji do SIWZ w zakresie opisanym w Załączniku nr 1 do

20

niniejszego odwołania;

b) przekazania wykonawcom specyfikacji integracji w zakresie wymiany danych

z systemem ANPRS PL;

c) przekazania wykonawcom specyfikacji integracji w zakresie wymiany danych

z systemem SPOE KAS;

d) przekazania wykonawcom raportu z analizy, na podstawie którego określono

lokalizacje nowych punktów kontrolnych.

e) wskazania jednoznacznie ilości nowych punktów kontrolnych, które mają zostać

zrealizowane oraz modernizacji pasów ruchu w punktach poboru opłat

3. w przypadku nieuwzględnienia żądania opisanego w pkt 1, nakazanie Zamawiającemu

przekazanie programu funkcjonalno-użytkowego zawierającego precyzyjne wymagania

i oczekiwania dot. obiektów oraz robót budowlanych;

4. nakazanie Zamawiającemu ustalenie dostępu do informacji mających charakter poufny, do

których Zamawiający ograniczył dostęp w III SIWZ, pkt 4.2 w sposób zapewniający dostęp

do ich treści przez min. 60 dni przed terminem składania ofert;

5. nakazanie Zamawiającemu określenie opisu kryteriów oceny ofert w zakresie kryterium

„Skuteczność określenia kategorii pojazdu" w sposób zapewniający możliwość przyznania

punktów ofercie wykonawcy, którego system umożliwia określenie liczby możliwych do

zidentyfikowania kategorii pojazdu mieszczącej się poza wskazanym w SIWZ zakresem;

6. nakazanie Zamawiającemu ustalenie sposobu dostępu do informacji mających charakter

poufny w sposób zapewniający równe traktowanie w zakresie terminu oraz metod

udostępniania tych informacji, a także możliwości sprawnej i efektywnej analizy

i przeszukiwania;

7. nakazanie Zamawiającemu dokonanie odpowiednich do stanu faktycznego modyfikacji

zapewniających równy dostęp do aktualnych i precyzyjnych, niebudzących wątpliwości

informacji o Zamawiającym, przedmiocie zamówienia, miejscu otwarcia ofert, adresu strony

internetowej, na której dostępna jest SIWZ;

8. nakazanie Zamawiającemu ustalenia terminu składania ofert w dacie nie krótszej niż 60 dni

od daty, w której możliwe było zapoznanie się z pełną treścią SIWZ wraz z jej wszystkimi

załącznikami;

9. w przypadku, gdyby zdaniem Izby spełnienie żądań odwołującego powodowało brak

faktycznej możliwości prowadzenia postępowania w obecnej postaci - nakazanie

Zamawiającemu unieważnienie postępowania oraz jego powtórzenie z uwzględnieniem

żądań Odwołującego.

Uzasadniając zarzut nr 1 Odwołujący PolCam wskazał, iż Zamawiający w ogłoszeniu

o zamówienie wskazał cel jego realizacji jako „zapewnienie możliwości realizacji stacjonarnej

21

kontroli prawidłowości uiszczenia Opłaty Elektronicznej w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej KAS.".

Jednocześnie Zamawiający w OPZ str. 12, pkt 9.7 c) określił wymogi dotyczące usług

utrzymania: „umożliwienie Zamawiającemu wykorzystania konstrukcji nośnych lub źródeł

zasilania Punktów Kontrolnych do innych celów i zapewnianie właściwej obsługi i asysty przy

prowadzeniu robót na konstrukcjach nośnych lub związanych z przebudową przyłączy

energetycznych, w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Punktów Kontrolnych

i uniknięcia powstania uszkodzeń; w tym celu Zamawiający każdorazowo zgłosi Wykonawcy

potrzebę wykorzystania konstrukcji nośnych lub źródeł zasilania wykonania prac,

a Wykonawca w ciągu 7 dni przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia wymagania

techniczne oraz plan robót, w celu zapewnienia nieprzerwanego działania i uniknięcia

powstania uszkodzeń Punktów Kontrolnych". Odwołujący 2 wskazał, iż Zamawiający określił

ramy organizacyjne oraz formalne (odniesione w IPU) umożliwiające realizację różnych

instalacji na konstrukcji nośnych Punktów Kontrolnych. Ergo oznacza to, że takie same ramy

formalno-organizacyjne mogłyby być elementem osobnego zamówienia na konstrukcje nośne,

które mogłyby być wykorzystane dla zamówienia. Obszar kompetencji niezbędny do realizacji

celu zamówienia ogranicza się do dedykowanych systemów analizy oraz rozpoznawania

pojazdów, tablic rejestracyjnych, systemów klasyfikujących. Rynek tego typu rozwiązań,

zwłaszcza w obszarze MŚP nie obejmuje zbyt wielu podmiotów, które jednocześnie łączą

rozwój i wdrażanie tego typu rozwiązań z dziedziny inteligentnych systemów transportowych

oraz usługi budowlane. Odwołujący 2 wskazał na opracowanie dostępne na stronie UZP, gdzie

wskazano, iż „W preambułach do dyrektyw UE dotyczących udzielania zamówień publicznych

(2014/24UE oraz 2014/25UE) wskazano, że ich celem jest ułatwienie udziału małych i średnich

przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych i że wynika to z polityki UE wobec MSP w tym strategii

„Europa 2020" zawartej w komunikacie Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowanym „Europa 2020

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu".

Stosowanie prawa krajowego w zgodności z takim celem dyrektyw jest obowiązkiem każdego

zamawiającego.” Zdaniem Odwołującego 2 nie sposób odnaleźć ducha tej preambuły

w sytuacji, gdy Zamawiający łączy dwa przedmioty zamówienia, które mogą być udzielone

w osobnych postępowaniach w jeden, jednocześnie powodując, że dostęp do takiego

połączonego zakresami postępowania jest dużo bardziej ograniczony, niż gdyby były

prowadzone osobno.

W zakresie zarzutu nr 2 Odwołujący PolCam podniósł, iż w przypadku niniejszego

postępowania nie można twierdzić, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób

umożliwiający wszystkim wykonawcom złożenie ofert opierających się na tych samych

informacjach - bowiem wykonawcy obecnie utrzymujący punkty poboru opłat posiadają

informacje daleko bardziej precyzyjne niż zawarte w OPZ. Mają do nich dostęp przez dłuższy

22

okres, co pozwala na bardziej precyzyjną analizę, mając na uwadze ewentualną objętość

dokumentacji technicznej MSPO A2 i A4 do której dostęp został ograniczony pozostałym

wykonawcom. Odwołujący 2 podniósł także, iż Zamawiający wymaga od wykonawcy

określenia ceny jednostkowej we wszystkich przypadkach dostaw i usług, nie określając

jednoznacznie jakie ilości zamówi po podpisaniu umowy. Biorąc pod uwagę, iż w każdym

z przypadków ceny jednostkowej należy ująć koszty ogólne, które występują bez względu na

ilości może dojść do sytuacji niedoszacowania jak i przeszacowania ceny oferty. Jednocześnie

sytuacja ta prowadzi do niezgodności z regulacjami ustawy Pzp dotyczącymi ustalania

warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający bowiem ustalił warunki udziału tak, aby

wykonawcy legitymowali się zdolnością finansową na poziomie 12 min zł. W przypadku, gdyby

Zamawiający zdecydował się na zlecenie realizacji jednego punktu kontrolnego oraz

modernizacji zerowej ilości pasów ruchu (do czego jest uprawniony obecnymi

postanowieniami SIWZ), warunek ten byłby zbyt wygórowany. Zamawiający nie przekazując

specyfikacji integracji z systemami ARPNS PL oraz SPOE KAS z jednej strony działa wbrew

równemu traktowaniu wykonawców - bowiem podmiot posiadający relacje z wykonawcą tych

systemów jest w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych wykonawców. Z drugiej

strony Zamawiający nie zapewnia wykonawcom odpowiednio precyzyjnych informacji,

w których posiadaniu jest, a które są niezbędne do oszacowania kosztów i ryzyka związanych

z realizacją tych integracji. Zamawiający określając lokalizacje nowych punktów kontrolnych

dokonał analizy, która musiała obejmować obecny stan możliwości kontroli na sieci dróg

płatnych oraz docelowy model realizacji poboru opłat wraz z szacowaniem efektywności

i szczelności systemu, która jest funkcją m.in. kontroli. Zamawiający nie podzielił się tą analizą

co stanowi kolejny przypadek ograniczenia dostępu do informacji mających wpływ na

przygotowanie oferty, zwłaszcza w zakresie szacunku kosztów i ryzyka.

W odniesieniu do trzeciego zarzutu Odwołujący PolCam podniósł, iż zgodnie

z dyspozycją art. 31 ust. 2 ustawy Pzp zamówienia na roboty budowlane, których wynikiem

ma być wybudowanie obiektu budowlanego podlegającego regulacjom ustawy Prawo

budowlane powinny zostać przeprowadzone przy wykorzystaniu programu funkcjonalnego,

którego Zamawiający nie udostępnił wykonawcom. Niemożliwe lub dalece utrudnione jest

zatem prawidłowe, porównywalne, zapewniające konkurencję złożenie oferty

w przedmiotowym postępowaniu bowiem różni wykonawcy mogą mieć różne wizje dotyczące

konstrukcji wsporczych, przy czym może się okazać, że nie do końca odpowiadają one

oczekiwaniom Zamawiającego - co będzie możliwe do stwierdzenia dopiero po udzieleniu

zamówienia na etapie jego realizacji.

Uzasadniając zarzut nr 4 Odwołujący 2 wskazał, iż Zamawiający postanowieniami SIWZ,

str 52 pkt 4.2 ograniczył dostęp do dokumentacji technicznej MSPO A2 i MSPO A4, która jest

23

niezbędna do oszacowania kosztów realizacji modernizacji pasów ruchu na punktach

manualnego poboru opłat na płatnych odcinkach autostrad A2 i A4. Poza ograniczeniem

związanym z koniecznością podpisania zobowiązania do poufności Zamawiający wskazał, iż

dokumenty te zostaną udostępnione wykonawcom nie wcześniej niż jedenastego dnia od

opublikowania SIWZ. Działanie Zamawiającego w tym zakresie jest w ocenie Odwołującego

niezrozumiałe w kontekście celu takiego działania, jak i niezgodne z postanowieniami art. 7

ust 1 ustawy Pzp, bowiem stawia wykonawców obecnie operujących na MSPO lub podmioty

wykonujące MSPO w przeszłości, w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych

wykonawców. Jednocześnie Odwołujący 2 zauważył, że ewentualna objętość dokumentacji

MSPO A2 i A4 jest zbyt duża, aby możliwe było jej przeanalizowanie w minimalnym terminie

dopuszczonym ustawą. Powyższe okoliczności Odwołujący wskazał również jako

uzasadniające żądanie wskazane w pkt 6.

W zakresie zarzutu nr 5 odwołania wskazano, iż Zamawiający ustalając kryterium

„Skuteczność określenia kategorii pojazdu" pominął możliwość przyznania jakiejkolwiek ilości

punktów dla systemów umożliwiających określenie liczby możliwych do zidentyfikowania

kategorii pojazdu mieszczącej się poza wskazanym w SIWZ zakresem. Tym samym

wykonawca, którego system zapewnia identyfikację 1,2,3,4 lub 15 kategorii pojazdów nie

otrzyma żadnych punktów.

W odniesieniu do zarzutu nr 7 Odwołujący PolCam zwrócił uwagę, iż doszło do zmiany

Zamawiającego w trakcie postępowania, co powoduje zamieszanie z terminami oraz brakiem

jednoznaczności co do informacji objętych ogłoszeniem. Rozbieżność ze stanem faktycznym

uniemożliwia prawidłowe liczenie terminów przewidzianych na wniesienie odwołania oraz

wyjaśnień dotyczących SIWZ.

Uzasadniając zarzut nr 8 Odwołujący 2 wskazał, iż Zamawiający w sposób

nieuprawniony skrócił termin składania ofert wyznaczając go poniżej minimalnego

dopuszczalnego art. 43 ust 2a terminu 40 dni od daty opublikowania SIWZ. Korzystając z art.

37 ust. 6 Zamawiający pozbawił się możliwości skracania terminu składania ofert.

Jednocześnie Odwołujący wskazał iż, mając na uwadze ewentualną objętość i zawartość

dokumentacji technicznej MSPO A2 i MSPO A4, uwzględniając czas na analizę tej

dokumentacji, termin na składanie ofert powinien zostać wyznaczony na 60 dni od daty

możliwego uzyskania dokumentacji technicznej MSPO A2 i A4.

Do odwołania załączono tabelę zawierającą żądania co do zmian SIWZ, w której

Odwołujący przedstawił treść kwestionowanych postanowień IPU i OPZ oraz propozycje

w zakresie ich zmiany. Tabela odnosiła się do postanowień OPZ: pkt 4.1 a), pkt 4.2, pkt 5.5,

pkt 5.10 tiret 4, pkt 5.13, pkt 5.14. d), f), k), l), m), o), p), pkt 6.1, pkt 6.4, pkt 7.5, pkt 8.2, pkt

8.3 a), pkt 9.1, pkt 9.7 k), pkt 9.8.a), pkt 10, pkt 11.6, pkt 15.1; do postanowień załącznika nr 2

do OPZ - Sprzęt: pkt 2, pkt 2.7, pkt 2.9, pkt. 2.12, pkt 2.13, pkt 2.17, pkt 2.20, pkt 2.25, pkt

2.31, pkt 3.9 tiret 4, pkt 3.10, pkt 3.11, pkt 3.14, pkt 3.20, pkt 6.1, pkt 6.2, pkt 6.4 oraz do

postanowień IPU: § 5 ust. 3, § 5 ust. 6, § 8 ust. 10, § 8 ust. 19, § 10 ust. 3, § 10 ust. 9 pkt 1, §

24 ust 2, § 24 ust. 8, § 24 ust. 9, § 24 ust. 14 pkt 5, § 27 ust. 5 pkt 1 i § 27 ust. 5 pkt 7.

Zamawiający na posiedzeniu w dniu 6 sierpnia 2020 r. złożył odpowiedź na odwołanie,

w której wniósł o oddalenie obu odwołań w całości.

W zakresie odwołania Kapsch, odnosząc się do żądania Odwołującego dotyczącego

zdefiniowania w pkt 4 Załącznika nr 5 do OPZ terminu wykonania prac „Dostosowanie Miejsca

Poboru Opłat w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla

SPOE KAS" jako „20 tygodni od wydania Instrukcji”, Zamawiający wskazał, iż w dniu 5 sierpnia

2020 r. dokonał stosownej modyfikacji, w której sporny zapis otrzymał brzmienie: „12 tygodni

od dnia podpisania umowy.”

W zakresie żądania dotyczącego precyzyjnego rozróżnienie w OPZ usług Modyfikacji

i Przebudowy Punktów Kontrolnych, Zamawiający zauważył, iż w ramach Modyfikacji (pkt 10

OPZ) Zamawiający wskazał, że zakres prac obejmuje czynności związane z tymczasową

konfiguracją Punktu Kontrolnego związaną z TOR, jak również przejazdem nienormatywnym

etc. Tym samym charakter Modyfikacji jest incydentalny (na okres trwania ww. czynności).

Zamawiający nie jest w stanie oszacować dokładnej ilości takich Modyfikacji z uwagi na

czynniki losowe, takie jak, np.: zmiana dat przebudów dróg krajowych nieprzewidziane TOR

w ramach już istniejących, ilości przejazdów nienormatywnych. W zakresie Przebudowy,

Odbudowy, Utylizacji i Usuwania Punktów Kontrolnych, Zamawiający każdorazowo będzie

wydawał Instrukcję Modyfikacji Punktów Kontrolnych ( „IMPK”). Zamawiający podkreślił, iż nie

będzie to pismo analogiczne jak w zakresie Modyfikacji. Ponadto, charakter IMPK dotyczy

trwałych zmian konstrukcji, lokalizacji Punktu Kontrolnego czy też jego dalszego

funkcjonowania. Zamawiający w pkt 15.8 OPZ wskazał, iż w trakcie trwania umowy przewiduje

nie więcej niż 3 ww. Instrukcje.

Odnosząc się do żądania w zakresie wskazania liczby Pasów Poboru Opłat,

Zamawiający wskazał, iż w dniu 5 sierpnia 2020 r. dokonał modyfikacji treści pkt 4.2 OPZ

poprzez usunięcie zapisu „Zamawiający na etapie realizacji Zamówienia określi liczbę Pasów

Poboru Opłat, które będą polegały dostosowaniu” oraz modyfikację pkt 8.2 OPZ który otrzymał

niniejsze brzmienie: „Pasy Poboru Opłat objęte dostosowaniem zostały wskazane

w Załączniku nr 4 do OPZ".

W zakresie żądania udostępnienia wykonawcom szczegółowych informacji dotyczących

systemu ANPRS PL, w szczególności protokołu komunikacji wraz z wymogami, w tym zakresu

25

danych jakie ANPRS ma pozyskiwać z Punktów Kontrolnych oraz częstotliwości ich

pozyskiwania, Zamawiający wskazał, iż wszystkie informacje dotyczące rodzaju danych

przekazywanych do Systemu ANPRS PL zostały wskazane w Załączniku nr 2 do OPZ, zatem

żądanie jest bezprzedmiotowe.

W zakresie żądania dotyczącego wskazania, że zakres możliwych do zlecenia prac

w zakresie oznakowania Sieci Dróg Płatnych (pkt 21 OPZ), dotyczy jedynie Punktów

Kontrolnych objętych Przedmiotem Zamówienia, Zamawiający podniósł, iż w dniu 05 sierpnia

2020 r. dokonał modyfikacji zapisów SIWZ poprzez usunięcie zapisów dotyczących

oznakowania Sieci Dróg Płatnych, tj. pkt 21 OPZ oraz ust. 26.3 pkt 5 lit. c IPU - przez co

przedmiotowe żądanie nie stanowi sporu pomiędzy stronami.

Odnosząc się do żądania wykreślenia § 4 ust. 3 pkt. 11 IPU lub jego jednoznaczne

doprecyzowanie, Zamawiający podniósł, iż kwestionowane opracowania mają dotyczyć

Przedmiotu Umowy. Zamawiający wskazał, iż jest to obowiązek informacyjny.

Zamawiający wskazał również, iż modyfikacją z dnia 5 sierpnia 2020 r. usunął

rozbieżności w zakresie terminu, w jakim wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu

do zatwierdzenia Plan Czynności Utrzymania poprzez zmianę w § 11 ust. 4 IPU, zgodnie

z którą zapis otrzymał brzmienie: „Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu,

w terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy plan wszystkich przeglądów w postaci Planu

Czynności Utrzymania. Zatwierdzenie Planu Czynności Utrzymania przez Zamawiającego

nastąpi zgodnie z pkt 22 OPZ”. Niniejsze czyni zadość żądaniu Odwołującego.

Odnosząc się do zarzutu nr 2a odwołania Kapsch, Zamawiający podniósł, iż w dniu 5

sierpnia 2020 r. dokonał stosownej modyfikacji czyniącej zadość ww. żądaniu, tj. zmniejszył

sporną karę umowną z 200.000 PLN do kwoty 50.000 PLN. Ponadto, Zamawiający w ww.

modyfikacji dokonał usunięcia pkt 24 ust. 2 IPU odnoszącego się do możliwości nakładania

kar umownych na wykonawcę na zasadzie ryzyka i niezależnie od jego winy. Odnosząc się do

pozostałych żądań, w ocenie Zamawiającego Odwołujący w sposób nieprawidłowy dokonuje

interpretacji postanowień umowy dotyczących kar umownych oraz uprawnienia

Zamawiającego do odstąpienia od Umowy czy tez uprawnienia do wypowiedzenia umowy.

Okoliczności, o których mowa w § 27 ust. 5 pkt 7 IPU, § 27 ust. 15 i 16 IPU dotyczą uprawnienia

Zamawiającego do odstąpienia od umowy oraz uprawnienia do wypowiedzenia umowy.

Oznacza to tyle, iż w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w przywołanych

postanowieniach umowy, Zamawiający rozważy możliwość odstąpienia od umowy czy też jej

wypowiedzenia. Czynności nie następują automatycznie, lecz każdorazowo wymagają analizy

czy skorzystanie przez Zamawiającego z powyższych uprawnień leży w jego interesie.

Zamawiający wskazał, iż będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, na podstawie § 27 ust.

5 pkt 7 IPU w sytuacji, gdy łączna wartość kar umownych naliczonych lub możliwych do

naliczenia Wykonawcy na podstawie § 24.14. pkt 1) przekroczy kwotę 200 000,00 złotych

(słownie złotych: dwieście tysięcy). Zamawiający zmodyfikował postanowienia IPU, w ten

sposób, iż kara umowna, o której mowa w § 24.14. pkt 1) została obniżona do wysokości

50.000, 00 zł. Z tego względu argumentacja Odwołującego w obecnym stanie faktycznym nie

może zasługiwać na aprobatę.

Odnosząc się do zarzutu oraz żądań Odwołującego w zakresie ukształtowania w IPU

oraz SIWZ zakresu obowiązków gwarancyjnych w sposób naruszający zasadę swobody umów

oraz przepisy ustawy Pzp, Zamawiający podkreślił, iż jest on w pełni uprawniony do określenia

zakresu w jakim gwarancja jest mu niezbędna. Ustawa Pzp nie określa zasad szczególnych

dotyczących gwarancji lub rękojmi i nie precyzuje okresu na jaki można ich żądać. Okres

gwarancji wynika z praktyk rynkowych. To Zamawiający jako gospodarz postępowania jest

najlepiej zorientowanym podmiotem jaki okres oraz zakres gwarancji jest realny i adekwatny

do Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający zauważył, iż umowa gwarancji jest niejako

pochodną umowy w sprawie zamówienia publicznego, a długość okresu gwarancji

uzasadniona jest specyfiką Przedmiotu Zamówienia niniejszego postępowania. Co więcej

zgodnie z art. 3531 KC strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według

swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się naturze stosunku, przepisom

prawa bądź zasadom współżycia społecznego. Podkreślenia wymaga, że stosunek gwarancji

ma charakter umowny i podlega zasadzie swobody umów, co oznacza, że treść zobowiązania

gwaranta może być co do zasady określona swobodnie. Powyższe oznacza, że warunki

gwarancji jakości mogą odbiegać od regulacji kodeksowej, bowiem art. 577 k.c. ma charakter

dyspozytywny. O zakresie gwarancji i świadczeń z niej wynikających decyduje treść umowy

gwarancyjnej. Zamawiający przywołał stanowisko Sądu Okręgowego w Gdańsku

zaprezentowane w wyroku z dnia 14 lipca 2011 r., sygn. akt XII Ga 314/11.

W zakresie żądania dotyczącego wskazania w pkt. 22.4 OPZ, że Zamawiający

zobowiązany jest do akceptacji lub zgłoszenia uwag do przedstawionej Dokumentacji

w terminie nie dłuższym niż 10 Dni Roboczych, Zamawiający wskazał, iż w dniu 5 sierpnia

2020 r. dokonał modyfikacji ww. zapisu OPZ, który otrzymał brzmienie: „Zamawiający ma 10

Dni Roboczych na weryfikację Dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę, chyba, że termin

dla danego Dokumentu jest inaczej wskazany w niniejszym OPZ.” - co czyni zadość żądaniu

Odwołującego.

Następnie Zamawiający wskazał, iż Odwołujący 1 zażądał również wskazania, iż

w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacji uregulowanej w § 27 ust. 5 pkt. 6 IPU

zastosowanie mają zasady określone w art. 644 Kodeksu cywilnego. Zamawiający podkreślił,

iż wszystkie okoliczności pozwalające na odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego zostały

szczegółowo określone w § 27 ust. 5 IPU. Niemniej jednak, zgodnie z § 31 ust. 3 IPU -

w zakresie nieuregulowanym Umową, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495, z 2020 r.

poz. 875).

Odnośnie żądania wskazania w § 8 ust. 15 IPU, że dla osiągnięcia Kamienia Milowego

„Budowa i uruchomienie nowych punktów” wystarczającym jest zgłoszenie gotowości do

dokonania odbioru, a nie podpisanie protokołów odbioru, lub, alternatywnie, podpisanie

protokołów odbioru bez Wad Istotnych - Zamawiający nie zgodził się z argumentacją

Odwołującego 1. Kamień Milowy jest bezpośrednio powiązany z osiągnięciem pewnego

rezultatu. Wady nieistotne mogą jednak wpływać na sposób spełnienia świadczenia.

Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości usługi a tylko odbiór bez jakichkolwiek wad

i usterek gwarantuje należyte wykonanie zamówienia, w tym przypadku Punktu Kontrolnego.

Odnosząc się do zarzutu oraz żądań w zakresie § 16 ust. 19 IPU, w którym na

wykonawcę nałożono obowiązek zapewnienia w umowie zawieranej z Podwykonawcą

możliwości dokonania cesji praw i obowiązków z tejże umowy na Zamawiającego

(z jednoczesnym umożliwieniem dokonania przez Zamawiającego dalszej cesji praw

i obowiązków na Następczego Wykonawcę) Zamawiający wskazał, iż podtrzymuje zapisy

w obecnym brzmieniu. Wyjaśnił, iż celem takiego zapisu jest konieczność zachowania

ciągłości wykonywanych prac przez Podwykonawcę, w przypadku gdy Wykonawca przestałby

je wykonywać - co naraziło by Zamawiającego na niepowetowaną szkodę. Odnosząc się

natomiast do kwestii zgłoszenia zastrzeżeń do projektu umowy podwykonawczej,

Zamawiający wskazuje, że nie jest to termin nieproporcjonalny, a jest on konieczny dla

Zamawiającego do zweryfikowania postanowień umów podwykonawczych. Tym samym

wniósł o oddalenie zarzutu.

W kontekście żądania przez Odwołującego wskazania w § 25 oraz w § 10 ust. 9 IPU

uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z instytucji wykonania zastępczego w przypadku

zwłoki wykonawcy, Zamawiający podniósł, iż w dniu 5 sierpnia 2020 r. dokonał stosownej

modyfikacji § 25 ust. 1 IPU, który otrzymał brzmienie: „W razie opóźnienia Wykonawcy

trwającego dłużej niż 7 dni Zamawiający jest uprawniony do wykonania tych prac, z którymi

Wykonawca opóźnił się, na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody

Sądu” oraz § 25 ust. 2 IP U poprzez dodanie zdania: „Zamawiający przed samodzielnym

wykonaniem prac lub zleceniem ich wykonania przez podmiot trzeci, wezwie Wykonawcę do

poprawy w terminie 3 dni od wezwania.” Zamawiający wyjaśnił, iż dokonał modyfikacji

postanowień umownych w ten sposób, iż postanowienia umowne tj. § 25 oraz w § 10 ust. 9

IPU stanowią wzajemne uzupełnienie oraz są ze sobą spójne. Zamawiający dookreślił termin

opóźnienia Wykonawcy w realizacji prac, po upływie którego Zamawiający uprawniony będzie

do realizacji prac w ramach instytucji wykonania zastępczego. Ponadto wprowadzono zmianę

polegającą na tym, iż przed potwierdzeniem do realizacji na rzecz podmiotu trzeciego

określonych prac, Wykonawca zostanie wezwany do ich poprawienia w terminie 3 dni od dnia

wezwania. Oznacza to tyle, iż umowa gwarantuje Wykonawcy ciągłość prac, o ile Wykonawca

skorzysta z uprawnienia co do możliwości poprawienia ewentualnych nieprawidłowości

stwierdzonych przez Zamawiającego. W ocenie Zamawiającego wprowadzona przez niego

modyfikacja ww. postanowień umowy czyni bezprzedmiotowym ww. zarzut.

W zakresie ujednolicenia terminu, w jakim wykonawca powinien przedłożyć

Zamawiającemu do zatwierdzenia Planu Czynności Utrzymania w § 11 ust. 4 IPU oraz pkt

9.18 OPZ (jako 60 dni od dnia podpisania umowy), Zamawiający wskazał, iż w świetle zmiany

z dnia 5 sierpnia 2020 r. przychylił się do żądania, a sporny zapis otrzymał brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 60 dni od dnia

zawarcia Umowy plan wszystkich przeglądów w postaci Planu Czynności Utrzymania.

Zatwierdzenie Planu Czynności Utrzymania przez Zamawiającego nastąpi zgodnie z pkt 22

OPZ”. Powyższe czyni zadość żądaniu Odwołującego.

W odniesieniu do odwołania PolCam Zamawiający wskazał, co następuje.

Odnosząc się do zarzutu nr 2.1, w którym Odwołujący zażądał nakazania

Zamawiającemu wyodrębnienia zakresu zamówienia polegającego na robotach budowlanych

do osobnego postępowania i pozostawienie w niniejszym postępowaniu jedynie dostaw i usług

niezbędnych do realizacji celu, który Zamawiający opisał w ogłoszeniu o zamówieniu,

Zamawiający wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa oraz

utrzymanie Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej

Krajowej Administracji Skarbowej (dalej jako: „SPOE KAS”). Poprzez Punkt Kontroli należy

rozumieć kompleksowy zespół elementów infrastruktury drogowej funkcjonującej na

odcinkach dróg płatnych objętych obowiązkiem uiszczenia opłaty elektronicznej, o której mowa

w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, umożliwiający

zainicjowanie rejestrowania danych pojazdu w celu kontroli poboru opłaty elektronicznej.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji poniżej wskazanych zadań składających się na

przedmiot niniejszego zamówienia: Projekt, budowa i uruchomienie nowych Punktów

Kontrolnych dla SPOE KAS na Sieci Dróg Podstawowych; Dostosowanie istniejących miejsc

poboru opłat (dalej jako: „MPO”) funkcjonujących na płatnych odcinkach autostrad

państwowych A2 (dalej jako: „MSPO A2") i A4 (dalej jako: „MSPO A4") do możliwości pełnienia

funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS; Świadczenie w imieniu i na rzecz

Zamawiającego, bez jakichkolwiek opóźnień lub przerw, usługi utrzymania punktów

kontrolnych dla wszystkich nowych Punktów Kontrolnych oraz dostosowanych Punktów

Kontrolnych na MPO w ramach MSPO A2 i MSPO A4. Realizacja ww. zadań przez wykonawcę

umożliwi realizację stacjonarnej kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

w SPOE KAS w formie bazowej, tj. z możliwie najmniejszą ingerencją w obecnie obowiązujące

umowy na utrzymanie infrastruktury Elektronicznego Systemu Poboru Opłat oraz umowy na

utrzymanie MSPO A2 i MSPO A4. Zamawiający podkreślił, iż powyższe czynności stanowią

jednolitą całość, a w konsekwencji nie było możliwe dokonanie podziału zamówienia na części.

Wskazania wymaga, iż niezrealizowanie jednego z ww. zadań w skutek np. braku wyboru

wykonawcy uniemożliwiałby realizację całości zamówienia lub poniesienia przez

Zamawiającego niewspółmiernych kosztów związanych z integracją rozwiązań dostarczonych

przez różnych wykonawców. Ponadto, przedmiot zamówienia został opisany w sposób

zapewniający możliwie najszerszy dostęp dla wszystkich zainteresowanych wykonawców.

Zamawiający jednocześnie wskazał, iż zgodnie z literalnym brzmieniem art. 36aa ustawy Pzp

ustawa nie nakłada obowiązku podziału zamówienia na części, pozostawiając decyzji

zamawiającego o tym, czy zamówienie podzielić na części oraz co do sposobu tego podziału,

zatem kwestia podziału zamówienia jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego

obowiązkiem. W świetle powyższej konstatacji, Zamawiający wskazał, iż nie zgadza się

z argumentacją przedstawioną przez Odwołującego. Zamawiający dokonał kompleksowej

analizy w ocenie uzasadnionych potrzeb oraz korzyści, jakie przyniesie brak podziału

zamówienia. Zatem niniejszy zarzut winien podlegać oddaleniu.

Odnosząc się do zarzutu nr 2, Zamawiający wskazał, iż wszelkie informacje dotyczące

rodzaju danych przekazywanych do Systemu ANPRS PL zostały wskazane w Załączniku nr 2

do Opisu Przedmiotu Zamówienia, zatem podnoszone kwestie przestały być sporne między

stronami.

W odniesieniu do zarzutu nr 3 Zamawiający wskazał, iż zgodnie z odpowiedzią

podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju na interpelację nr 22526

w sprawie zasadności instalowania bramownic systemu ViaToll z pominięciem przepisów

Prawa budowlanego Punkt Kontrolny nie jest obiektem budowlanym, a urządzeniem

bezpieczeństwa ruchu drogowego: „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pismem

z dnia 18 marca 2011 r. (znak: GDDKiA-DPP-PPP3-JKi-647/2011) zwróciła się do

Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury o ujednolicającą

interpretację przepisów w związku z instalacją bramownic i urządzeń systemu KSPO (krajowy

system poboru opłat). W korespondencji tej GDDKiA przedstawiła stanowisko, że instalowane

elementy systemu KSPO są "urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu (...). Do

urządzeń organizacji ruchu należą znaki i tablice tekstowe zmiennej treści montowane na

30

bramownicach. Na tego samego typu bramownicach montowane są urządzenia do poboru

opłat, które GDDKiA klasyfikuje jako podsystem zarządzania ruchem" Powyższe pismo

zostało przekazane w dniu 21 marca 2011 r. do GUNB, który w odpowiedzi z dnia 22 marca

2011 r. stwierdził, że zdaniem GUNB bramownice oraz urządzenia wchodzące w skład

systemu są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego, o których mowa w 1 pkt 4

rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn.

zm.). W związku z tym urządzenia te nie są obiektami budowlanymi ani urządzeniami

budowlanymi, a wykonanie ich nie stanowi robót budowlanych i nie podlegają one regulacjom

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Mając na uwadze powyższe stanowisko

GUNB, dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury

pismem z dnia 22 marca 2011 r. poinformował GDDKiA, że w ocenie departamentu - w stanie

faktycznym zaprezentowanym przez generalną dyrekcję - bramownice oraz urządzenia

wchodzące w skład systemu KSPO są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego,

o których mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

w związku z tym nie maja charakteru obiektów ani urządzeń budowlanych i nie podlegają

regulacjom ustawy Prawo budowlane.” W świetle powyższego, w ocenie Zamawiającego

przepisy ustawy Pzp ani ustawy Prawo budowlane nie mają w danej materii zastosowania,

zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do przedłożenia Programu Funkcjonalno-

Użytkowego. Ponadto Zamawiający podkreślił, iż Punkt Kontrolny jest wyłączony z reżimu

uzyskania pozwolenia na budowę oraz konieczności zgłoszenia.

Dalej Zamawiający, odnosząc się do zarzutu nr 4 i 6 odwołania PolCam, wskazał, iż

w pkt 4.2 SIWZ (s. 52) szczegółowo opisał sposób pozyskania informacji w zakresie

dokumentacji technicznej MSPO A2 i MSPO A4, który jest jednakowy dla wszystkich

zainteresowanych przedmiotowym postępowaniem podmiotów. Zamawiający, w dniu 27 lipca

2020 r. udostępnił niniejszą dokumentację wszystkim podmiotom, które zgodnie z dyspozycją

pkt 4.2.2. SIWZ (s. 52) złożyły wymagane oświadczenia w przedmiocie zobowiązania do

zachowania poufności zgodnie z wzorem przygotowanym przez Zamawiającego, tj. Formularz

DP.9). W świetle powyższego, nie sposób jest uznać, iż Zamawiający w jakikolwiek sposób

stawia w pozycji uprzywilejowanej, w stosunku do pozostałych wykonawców, podmioty

obecnie operujące na MSPO lub wykonujące MSPO w przeszłości. Ponadto, odnosząc się do

żądania ustalenia dostępu do informacji mających charakter poufny, do których Zamawiający

ograniczył dostęp w III SIWZ, pkt 4.2 w sposób zapewniający dostęp do ich treści przez min.

60 dni przed terminem składania ofert, Zamawiający wskazał, iż w dniu 23 lipca 2020 r.,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawców, dokonał modyfikacji terminu składania

ofert z dnia 5 sierpnia 2020 r. na dzień 24 sierpnia 2020 r. Zdaniem Zamawiającego ww.

zarzut winien podlegać oddaleniu.

Odnosząc się do zarzut nr 5 Zamawiający podkreślił, iż w pkt 5.3 SIWZ (s. 19), zostało

wprost wskazane, iż w zakresie kryterium pn. „Skuteczność określenia kategorii pojazdu”,

w przypadku wskazania w formularzu oferty wartości procentowej mniejszej niż 90%

i liczbowej mniejszej niż 5, Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna z treścią Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy

Pzp. Powyższy zapis czyni zadość żądaniom Odwołującego, a zatem przedmiotowy zarzut

utracił charakter sporny.

W zakresie zarzutu nr 7 Zamawiający wskazał, iż w dniu 23 lipca 2020 r. dokonał

modyfikacji SIWZ, która czyni zadość żądaniom Odwołującego w zakresie ww. zarzutu, tj.

określił: nazwę Zamawiającego, adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia, termin składania ofert oraz adresu, na który

oferty muszą zostać wysłane. Ponadto, w dniu 5 sierpnia 2020 r. dokonał zmiany SIWZ

w zakresie określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie kodu głównego CPV, tj.

48313100-6 System odczytu optycznego. Powyższe zmiany dokonane przez Zamawiającego

w pełni korelują z żądaniami Odwołującego, zatem zarzut jest bezprzedmiotowy.

W odniesieniu do zarzutu nr 9 Zamawiający wskazał, iż zgodnie ze zmianą z dnia 23

lipca 2020 r., w której Zamawiający dokonał przedłużenia terminu składania ofert z dnia 5

sierpnia na dzień 24 sierpnia 2020 r. minimalny ustawowy 40-dniowy termin liczony od daty

opublikowania SIWZ został zachowany. Niemniej jednak, odnosząc się do żądania

Odwołującego w zakresie przedłużenia ww. terminu do 60 dni od daty możliwego uzyskania

dokumentacji technicznej MSPO A2 i A4 Zamawiający wskazał, iż nie przychyla się do tego

żądania. Jednakże wychodząc naprzeciw wykonawcom dokonał przedłużenia terminu

składania ofert 0 16 dni względem pierwotnego terminu. Niniejszym jest on w pełni adekwatny

do potrzeb wykonawców oraz w zupełności wystarczający do rzetelnego przygotowania oferty

w niniejszym postępowaniu.

Dodatkowo Zamawiający w załączeniu przedstawił tabelę obrazującą, jakich zmian

dokonał Zamawiający w treści SIWZ w dniu 5 sierpnia 2020r. w związku z zarzutami

podniesionymi przez Odwołującego PolCam.

Po przeprowadzeniu rozprawy z udziałem Stron i Uczestników postępowania, na

podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz oświadczeń

i stanowisk Stron i Uczestników postępowania, Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła

i zważyła, co następuje:

Wobec spełnienia przesłanek art. 185 ust. 2 i 3 ustawy Pzp Izba dopuściła do udziału

w postępowaniu odwoławczym w charakterze uczestników postępowania, zgłaszających

przystąpienie po stronie Odwołującego:

a) wykonawcę Siemens Mobility Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Warszawie - w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20;

b) wykonawcę Sprint Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie - w sprawie o sygn. akt KIO

1593/20 oraz KIO 1625/20;

c) wykonawcę Strabag Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Pruszkowie - w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20 oraz KIO 1625/20;

oraz po stronie Zamawiającego:

d) wykonawcę Kapsch Telematic Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie - w sprawie o sygn. akt KIO 1625/20.

Izba nie dopuściła do udziału w postępowaniu odwoławczym wykonawcy VITRONIC

Machine Vision Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie -

Koźlu zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego

w sprawie o sygn. akt KIO 1625/20. Zgodnie z art. 185 ust. 2 zdanie drugie ustawy Pzp

zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się

zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Z kolei zgodnie z § 5 ust. 1

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy

rozpoznawaniu odwołań z dnia 22 marca 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1092 ze zm.)

odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego

przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na

elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja

Izby. Jak wynika z powyższych przepisów zasadą jest, że zgłoszenie przystąpienia wnoszone

w postaci elektronicznej powinno zostać wniesione w sposób wynikający z § 5 ust. 1

rozporządzenia wykonawczego. W ocenie składu orzekającego odstąpienie od tego wymogu

możliwe jest wyłącznie w drodze wyjątku, w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn

o charakterze obiektywnym, które uniemożliwiają doręczenie dokumentu w określony

w rozporządzeniu sposób. Przyczyny takie mogą wynikać przede wszystkim z problemów

technicznych jak nagła awarii systemu informatycznego czy platformy wykorzystywanej do

doręczeń, w tym przypadku platformy e-PUAP (por m.in. wyrok NSA z dnia 22 marca 2019 r.,

sygn. akt II FSK 937/17). Wykonawca VITRONIC przesłał zgłoszenie przystąpienia do

postępowania odwoławczego za pośrednictwem poczty e-mail, zamiast za pośrednictwem

elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Zamówień Publicznych, jednocześnie w żaden

sposób nie wyjaśniając dlaczego skorzystał z innego kanału komunikacji, niż dedykowany dla

tej czynności w przepisach rozporządzenia wykonawczego. W konsekwencji wniesione w ten

sposób przystąpienie Izba uznała za nieskuteczne.

Izba stwierdziła, iż nie została wypełniona żadna z przesłanek skutkujących

odrzuceniem odwołań na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy Pzp.

Izba uznała, iż zarówno Odwołujący Kapsch w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20, jak

i Odwołujący PolCam w sprawie o sygn. akt KIO 1625/20, jako wykonawcy zainteresowani

ubieganiem się o przedmiotowe zamówienie oraz deklarujący potencjał do jego realizacji,

wykazali interes w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia szkody w związku

z ewentualnym naruszeniem przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, czym wypełnili

materialnoprawne przesłanki dopuszczalności odwołania, o których mowa w art. 179 ust. 1

ustawy Pzp.

W związku z dokonaną na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2020 r. modyfikacją stanowisk

procesowych i wycofaniu części zarzutów przez Odwołujących, Izba umorzyła postępowanie

w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20 w zakresie zarzutów oznaczonych numerami 1a, 1c, 1e,

1f, 1g, 2c, 2d, 2f i 2g w odwołaniu, zaś postępowanie w sprawie o sygn. akt KIO 1625/20

w zakresie zarzutu oznaczonego nr 7 w odwołaniu oraz w zakresie zarzutu oznaczonego nr 2

w odwołaniu w części odnoszącej się do wskazanych w załączonej do odwołania Tabeli żądań

modyfikacji dotyczących następujących postanowień SIWZ: w odniesieniu do postanowień

OPZ: pkt. 5.5, pkt 5.14. d), k), l) oraz m), pkt 8.2, pkt 8.3 a), pkt 9.7 k), pkt 9.8.a), pkt 10, pkt

15.1; w odniesieniu do postanowień załącznika nr 2 do OPZ - Sprzęt: pkt 2, pkt 2.7, pkt 2.9,

pkt. 2.12, pkt 2.17, pkt 2.20, pkt 2.25, pkt 3.10, pkt 3.20, pkt 6.1, pkt 6.2, pkt 6.4; w odniesieniu

do postanowień IPU: § 5 ust. 3, § 24 ust 2, § 24 ust. 9, § 27 ust. 5 pkt 7, § 24 ust. 14 pkt 5.

Powyższe znalazło odzwierciedlenie w treści sentencji wyroku (pkt I.1 oraz II.1).

Izba w sprawach o sygn. akt KIO 1593/20 i KIO 1625//20 dopuściła i przeprowadziła

dowody z dokumentacji postępowania przekazanej przez Zamawiającego, w szczególności

ogłoszenia o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej modyfikacji.

Skład orzekający Izby wziął pod uwagę również stanowiska i oświadczenia Stron

i Uczestników postępowania odwoławczego złożone w pismach procesowych (tj.

w odwołaniach, odpowiedzi Zamawiającego na odwołanie, piśmie Przystępującego Sprint

Spółka Akcyjna z siedzibą w Olsztynie, pismach procesowych obu Odwołujących, oraz

złożonych w obu sprawach pisemnych replikach Zamawiającego na ww. pisma procesowe),

a także ustnie do protokołu posiedzenia i rozprawy w dniu 6 i 17 sierpnia 2020 roku.

Izba ustaliła, co następuje:

W oparciu o dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia przekazaną przez

Zamawiającego, w zakresie zarzutów i żądań, które nie zostały przez Odwołujących wycofane,

Izba ustaliła, co następuje.

Przedmiotowe postępowanie obejmuje zaprojektowanie, budowa i utrzymanie Punktów

Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej Administracji

Skarbowej. Ogłoszenie o zamówieniu oraz treść SIWZ zostały opublikowane w dniu 2 lipca

2020 r. Pierwotny termin składania ofert ustalony został na dzień 5 sierpnia 2020 r. SIWZ

zawierała cztery części: I - warunki ogólne oraz formularze pomocnicze, II - warunki

szczególne (WSZ), III - opis przedmiotu zamówienia (OPZ), IV - istotne postanowienia umowy

w sprawie zamówienia publicznego (IPU). Zamawiający wskazał, iż wszystkie części należy

czytać łącznie i traktować jako wzajemnie uzupełniającą się całość.

W części II SIWZ - Warunki szczególne („WSZ”) Zamawiający określił m.in. kryteria

oceny ofert. Zgodnie z pkt B.1 WSZ ustalono cztery kryteria oceny ofert, w tym kryterium

„Skuteczność określenia kategorii pojazdu” o wadze 20%. Zgodnie z pkt B.8.3 WSZ ocena

w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego formularza

ofertowego i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy dotyczącej skuteczności określenia

kategorii pojazdu oraz liczby możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów.

Zaproponowana w ofercie wartość procentowa skuteczności określenia kategorii pojazdu oraz

liczby możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów będzie obowiązywała w ramach

realizacji przedmiotu Umowy w zakresie spełnienia wymaganego poziomu skuteczności

określenia kategorii pojazdu oraz liczby możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów.

Każda z ofert może otrzymać maksymalnie 20 punktów. Punkty w ramach kryterium

„Skuteczność określenia kategorii pojazdu” zostaną przyznane w następujący sposób:

- dla skuteczności od 90 do 91%: przy ilości kategorii pojazdów od 5 do 9 - 0 punktów; przy

ilości kategorii pojazdów od 10 do 14 - 1 punkt; przy ilości kategorii pojazdów > 15 - 2

punkty;

- dla skuteczności od 92 do 93%: przy ilości kategorii pojazdów od 5 do 9 - 4 punkty; przy

ilości kategorii pojazdów od 10 do 14 - 5 punktów; przy ilości kategorii pojazdów > 15 - 6

punktów;

- dla skuteczności od 94 do 96%: przy ilości kategorii pojazdów od 5 do 9 - 8 punktów; przy

ilości kategorii pojazdów od 10 do 14 - 8 punktów; przy ilości kategorii pojazdów > 15 - 10

punktów;

- dla skuteczności od 97 do 98%: przy ilości kategorii pojazdów od 5 do 9 - 12 punktów; przy

ilości kategorii pojazdów od 10 do 14 - 13 punktów; przy ilości kategorii pojazdów > 15 -

14 punktów;

- dla skuteczności >98%: przy ilości kategorii pojazdów od 5 do 9 - 16 punktów; przy ilości

kategorii pojazdów od 10 do 14 - 18 punktów; przy ilości kategorii pojazdów > 15 - 20

punktów.

W pkt 5.3 Formularza ofertowego zawarto wymagającą uzupełnienia deklarację o treści:

„w zakresie kryterium „Skuteczność określenia kategorii pojazdu” oświadczam, że

Wykonawca, którego reprezentuje deklaruje wartość procentową skuteczności prawidłowości

określenia kategorii pojazdu równą........% (należy wpisać deklarowaną wartość procentową)

oraz liczbę możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów równą........ (należy wpisać

wartość liczbową) od daty podpisania Umowy.” Zamawiający zawarł także następującą

adnotację: „Uwaga! Kryterium oceny ofert - w przypadku braku podania powyższych

informacji, oferta Wykonawcy otrzyma zero (0) punktów w ramach kryterium , a Wykonawca

będzie związanym minimalną wartością procentową wynoszącą 90% dla skuteczności

określenia kategorii pojazdu i wartością liczbową wynoszącą 5 dla liczby możliwych do

zidentyfikowania kategorii pojazdów. W przypadku wskazania w formularzu oferty wartości

procentowej mniejszej niż 90% i liczbowej mniejszej niż 5, Zamawiający uzna, że oferta jest

niezgodna z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie odrzucona na

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.”

Zgodnie z Częścią III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia zamówienie obejmuje:

projekt, budowę i utrzymanie 19 nowych lokalizacji kontrolnych infrastruktury przydrożnej

(Punktów Kontroli) na drogach publicznych objętych obowiązkiem uiszczenia Opłaty

Elektronicznej; dostawę urządzeń kontrolnych na potrzeby instalacji w obrębie infrastruktury

Manualnego Systemu Poboru Opłat funkcjonującego na państwowych odcinkach autostrad

płatnych A4 Wrocław - Sośnica i A2 Konin - Stryków. Zgodnie z pkt 3.4 OPZ Usługa

Utrzymania Punktów Kontrolnych dla wszystkich nowych Punktów Kontrolnych oraz

dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO w ramach MSPOA2 i MSPOA4 świadczona

będzie przez Wykonawcę od dnia ich odbioru przez Zamawiającego przez okres 36 miesięcy.

W Części III SIWZ Zamawiający określił m.in. sposób udostępnienia załączników do

opisu przedmiotu zamówienia (pkt. 4.2). Zamawiający wskazał, iż na podstawie art. 37 ust. 6

ustawy Pzp Zamawiający nakłada na Wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego

charakteru niektórych informacji udostępnianych w toku postępowania o udzielenie

zamówienia, zastrzegając jako poufne, i nie udostępniając na stronie internetowej

Zamawiającego załączników: Dokumentacja techniczna MSPO A2; Dokumentacja techniczna

MSPO A4. Środkiem mającym na celu ochronę poufnego charakteru informacji jest złożenie

przez Wykonawcę oświadczenia w przedmiocie zobowiązania do zachowania poufności

zgodnie z wzorem przygotowanym przez Zamawiającego (Formularz DP.9.). Dokumenty

objęte poufnością zostaną udostępnione, po złożeniu przez Wykonawcę zobowiązania do

zachowania poufności podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby

umocowane do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, który złoży ww. zobowiązanie

o zachowaniu poufności w ciągu 10 dni od opublikowania SIWZ, dokumenty objęte poufnością

zostaną udostępnione 11-go dnia od opublikowania SIWZ. Wykonawcom, którzy zgłoszą się

w terminie późniejszym, ww. dokumenty będą udostępniane na bieżąco, aż do dnia

poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Ww. Oświadczenie należy złożyć za pośrednictwem

Platformy zakupowej, o której mowa w części I SIWZ podpisane kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

Zgodnie z pkt 5.1 Części III SIWZ Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi,

o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne

dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym: a) wszystkie koszty,

opłaty, wydatki Wykonawcy, b) wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących

przepisów, w tym podatek od towarów i usług.

W załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej jako

„OPZ”) wskazano, iż przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa i utrzymanie

Punktów Kontroli dla Systemu Kontroli w Systemie Poboru Opłaty Elektronicznej Krajowej

Administracji Skarbowej (SPOE KAS). Zamówienie obejmuje: Projekt, budowę i utrzymanie

nowych Punktów Kontrolnych na Sieci Podstawowej SPOE KAS, Projekt, dostosowanie

i utrzymanie istniejących MPO w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do pełnienia funkcji Punktów

Kontrolnych dla SPOE KAS.

Zgodnie z pkt 4 OPZ przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Projekt, budowa i uruchomienie nowych Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS na Sieci

Dróg Podstawowych, w tym:

a) Liczbę oraz lokalizację nowych Punktów Kontrolnych Zamawiający określi na etapie

realizacji Zamówienia. Planowana ilość oraz lokalizacja nowych Punktów Kontrolnych

została wyszczególniona w Załączniku nr 6 do OPZ.

b) Zaprojektowanie Punktów Kontrolnych stanowiących jedną z metod kontroli

prawidłowości uiszczenia Opłaty Elektronicznej przez pojazdy i zespoły pojazdów

o DMC powyżej 3,5 tony i autobusów niezależnie od ich masy na Sieci Dróg Płatnych

Systemu w ramach SPOE KAS (pkt. 5 OPZ) w terminie przedstawionym w Załączniku

nr 5.

c) Integracja Punktów Kontrolnych z System ANPRS PL (pkt. 6 OPZ).

d) Dostarczenie i instalacja konstrukcji, sprzętu, urządzeń i Oprogramowania

umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie Punktów Kontrolnych (pkt. 7 OPZ).

e) Skuteczne uruchomienie Punktów Kontrolnych na Sieci Dróg Podstawowych w ramach

SPOE KAS w terminie przedstawionym w Załączniku nr 5.

2. Dostosowanie istniejących MPO w ramach MSPO A2 i MSPO A4 do możliwości

pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS (pkt 8 OPZ), w tym:

a) Dostosowaniu będą podlegały wszystkie MPO wyszególnione w Załączniku nr 4,

Zamawiający na etapie realizacji Zamówienia określi liczbę Pasów Poboru Opłat, które

będą podlegały dostosowaniu.

b) Wykonanie projektu dostosowania istniejących MPO do możliwości pełnienia funkcji

Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS w terminie określonym w Załączniku nr 5.

c) Dostosowanie zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr 5 MPO do wymagań

określonych w pkt 5 OPZ, aby stanowiły one integralną część SPOE KAS.

3. Świadczenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, bez jakichkolwiek opóźnień lub przerw,

Usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych dla wszystkich nowych Punktów Kontrolnych oraz

dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO w ramach MSPOA2 i MSPOA4 (pkt. 10

OPZ).

4. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu Planu Przekazania Infrastruktury Przydrożnej

SPOE KAS, a następnie jego wykonanie poprzez skuteczne Zwrotne Przekazanie

Infrastruktury Przydrożnej SPOE KAS Następczemu Wykonawcy, Zamawiającemu lub

podmiotowi trzeciemu przez niego wskazanemu, zgodnie z OPZ, w tym w szczególności

z pkt 27 OPZ.

5. Świadczenie Usługi Rozbudowy i Przebudowy Punktów Kontrolnych (pkt 15 OPZ).

W punkcie 6 OPZ przedstawiono informacje odnośnie integracji Punktów Kontrolnych

z Systemem ANPRS PL. Zgodnie z pkt 6.1. Wykonawca, jako profesjonalny podmiot

posiadający doświadczenie w budowaniu i utrzymaniu systemów poboru lub kontroli opłat

drogowych lub inteligentnych systemów transportowych, jest zobowiązany do bieżącego

wskazywania Zamawiającemu wszelkich ryzyk mogących mieć wpływ na osiągnięcie

poszczególnych Kamieni Milowych oraz jest zobowiązany do przeprowadzenia integracji

z Systemem ANPRS PL w sposób niezakłócający prawidłowości ich funkcjonowania. Zgodnie

z pkt 6.2 Poprzez zakłócenie prawidłowości funkcjonowania SPOE KAS lub Systemu ANPRS

PL należy rozumieć wynikające z przebiegu integracji zmniejszenie wydajności, zwiększenie

awaryjności lub brak możliwości kontroli prawidłowości uiszczania Opłaty Elektronicznej

38

w ramach SPOE KAS lub Systemie ANPRS PL. Zgodnie z pkt 6.3. Integracja z Systemem

ANPRS PL umożliwi rzetelną weryfikację prawidłowości uiszczenia Opłaty Elektronicznej

przez użytkowników na Sieci Dróg Płatnych, w tym poprzez realizację wymagań i transfer

danych określonych w Załączniku nr 2 do OPZ. Zgodnie z pkt 6.4. Proces i szczegółowy zakres

integracji Punktów Kontrolnych z Systemem ANPRS PL zostanie uzgodniony bezpośrednio

z Zamawiający lub podmiotem trzecim wyznaczonym przez Zamawiającego na etapie

realizacji Zamówienia, w celu dochowania wszelkich zasad bezpieczeństwa, w tym

bezpieczeństwa pozyskiwanych i gromadzonych danych, oraz zapewnienia prawidłowości

funkcjonowania kontroli za pośrednictwem Punktów Kontrolnych i swobodnego przepływu

danych. Prace i zakres integracji będzie obejmował przynajmniej współpracę w zakresie:

a) instalacji pojedynczego Punktu Kontrolnego w Systemie ANPRS PL pozwalającej na

zarządzanie i kontrole poprawności jego funkcjonowania z poziomu Systemu ANPRS PL,

b) weryfikacji poprawności transferu danych z Punktu Kontrolnego do Systemu ANPRS PL

oraz poleceń z Systemu ANPRS PL do Punktu Kontrolnego.

Zgodnie z pkt 9.7 OPZ Utrzymanie Punktów Kontrolnych (UPK) obejmuje między innymi:

a) przeprowadzanie Modyfikacji Punktów Kontrolnych zgodnie z pkt 10 OPZ. Zgodnie zaś z pkt

9.8 OPZ w ramach UPK Wykonawca zobowiązany jest: a) Modyfikować Punkty Kontrolne

zgodnie z pkt 10. Do Modyfikacji Punktów Kontrolnych odnosi się szczegółowo pkt 10 OPZ.

Wskazano tam m.in., iż: 10.1. Jeśli Wykonawca widzi potrzebę dokonania Modyfikacji

Punktów Kontrolnych lub zachodzi konieczność, o czym Wykonawca może zostać również

powiadomiony przez Zamawiającego, dokonania Modyfikacji PK z uwagi na zmianę

organizacji ruchu w jego obszarze lub zmianę układu drogowego, a także wszelkich robót

drogowych utrzymaniowych, remontowych, które to zmiany miałyby wpływ na prawidłową

i ciągłą kontrolę prawidłowości uiszczania Opłaty Elektronicznej, Wykonawca zobowiązany

jest spełnić poniższe wymagania. Każda zidentyfikowana przez Wykonawcę konieczność

Modyfikacji PK wymaga akceptacji Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo jest

zobowiązany do przedstawienia rekomendacji związanych z proponowaną Modyfikacją PK

wraz ze wskazaniem możliwej optymalizacji kosztów i możliwych ulepszeń i usprawnień

w Punktach Kontrolnych oraz świadczonych Usługach, związanych z wdrożeniem danej

Modyfikacji PK. Zgodnie z pkt 10.2 Modyfikacja Punktów Kontrolnych oznacza: a) dokonanie

zmiany usytuowania poszczególnych Elementów istniejącego Punktu Kontrolnego przy

zachowaniu pełnej współpracy z Zamawiającym przy pracach niezbędnych do konfiguracji

zmian w SPOE KAS, b) montaż dodatkowych Elementów na istniejącym Punkcie Kontrolnym,

a w przypadku gdy jest to konieczne, również wprowadzanie tymczasowych lub trwałych zmian

w konstrukcji nośnej Punktów Kontrolnych, przy czym zmiany te muszą zostać zaakceptowane

przez Zamawiającego, c) wykonywanie czynności lub zapewnienie asysty technicznej

39

w przypadkach wskazanych przez Zamawiającego, niezbędnych do wprowadzenia zmian lub

modernizacji związanych z Elementami Punktów Kontrolnych, w tym w szczególności zmian

przebiegu przyłączy energetycznych oraz w przypadku prac niezbędnych do wykonania dla

umożliwienia przejazdu pojazdów nienormatywnych. Zgodnie z pkt 10.5. Wykonawcy za

jakiekolwiek prace realizowane w ramach Modyfikacji Punktów Kontrolnych, również

w zakresie wprowadzenia trwałych lub tymczasowych zmian w konstrukcji nośnej, nie

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

Z kolei w pkt 15 OPZ odniesiono się do Usług Rozbudowy i Przebudowy Punktów

Kontrolnych (URIP). Wskazano, iż świadczenie URIP obejmuje zaprojektowanie,

dostarczenie, wybudowanie oraz instalację nowego Punktu Kontrolnego, zapewnienie

wsparcia podmiotów obsługujących SPOE KAS w szczególności Zamawiającego i wykonanie

niezbędnych prac montażowych przy konfiguracji danego Punktu Kontrolnego, w związku

z Przebudową Punktu Kontrolnego, Odbudową Punktu Kontrolnego ale również Usuwaniem

oraz Utylizacją Elementów Punktu Kontrolnego. Świadczenie URIP ma być realizowane od

dnia startu Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej KAS do Końca świadczenia Usług

określonych w Umowie (pkt 15.1). Zgodnie z pkt 15.8 Wykonawcy za jakiekolwiek prace

realizowane w ramach URIP nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. W ramach niniejszej

Umowy Zamawiający zakłada realizację nie więcej niż 3 URIP w okresie obowiązywania

Umowy. W pkt 16 OPZ odniesiono się szczegółowo do Przebudowy Punktów Kontrolnych.

Zgodnie z pkt 16.23 Przebudowa Punktu Kontrolnego może być konieczna m.in. z uwagi na:

a) zidentyfikowaną występującą kolizję Punktu Kontrolnego z robotami drogowymi,

inwestycjami realizowanymi przez innych wykonawców, w uzgodnieniu z zarządcą drogi, b)

rozbudowę lub przebudowę Drogi Płatnej, c) zmianę układu drogowego, które to działania

będą miały wpływ na poprawne funkcjonowanie SPOE KAS. Z kolei zgodnie z pkt 16.24

Przebudowa Punktu Kontrolnego oznacza: a) budowę nowego Punktu Kontrolnego,

uwzględniając w tym także konstrukcję nośną, b) udział w testach i uruchomieniu przy ścisłej

współpracy z Zamawiającym oraz innymi podmiotami trzecimi wskazanymi przez

Zamawiającego, jeśli będzie to konieczne, c) usunięcie istniejącego, dotychczasowego Punktu

Kontrolnego (w zakresie, jaki został wskazany w IMPK), dopiero po uruchomieniu nowego

Punktu Kontrolnego, ale nie później niż w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego Punktu

Kontrolnego (termin ten może zostać skrócony do 7 dni w IMPK lub na odrębny wniosek

Zamawiającego), d) Utylizację Elementów usuniętego Punktu Kontrolnego w zakresie

uzgodnionym z Zamawiającym zgodnie z pkt 19.

Część IV SIWZ stanowią Istotne Postanowienia Umowy. Zgodnie z definicją wskazaną

w § 1 (pkt 7 tabeli) „Dokumentacja Umowna, Dokumentacja Projektowa, Dokumentacja,

Dokumenty” stanowią wszelkie Dokumenty dostarczone lub opracowane lub wykonane przez

40

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Podwykonawcę Dalszego lub wspólnie przez Strony

w ramach realizacji Umowy i na potrzeby Umowy, w tym wszelkie jej modyfikacje. Pod

pojęciem Dokumentacji Projektowej należy rozumieć zarówno Dokumenty opracowane

w związku z realizacją Umowy, jak również Dokumenty opracowane niezależnie od realizacji

Umowy, jeżeli zostały dostarczone na podstawie Umowy.

W § 12 IPU uregulowano kwestie dotyczące gwarancji, wskazując:

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe wykonanie całego

Przedmiotu Umowy oraz działanie Punktów Kontrolnych SPOE KAS, a także niezależnie

od tego, na poszczególne Elementy Punktów Kontrolnych SPOE KAS dostarczone przez

Wykonawcę i Dokumentację Umowną, na zasadach określonych poniżej.

2. Gwarancja udzielana jest w ramach wynagrodzenia określonego w Umowie. Wykonawcy

nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia Gwarancji.

3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 6 lat dla wszystkich elementów Przedmiotu

Umowy - od dnia dokonania ich odbioru lub zatwierdzenia.

4. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich

wad i awarii, które ujawniły się w Przedmiocie Umowy, w tym Infrastrukturze Przydrożnej

SPOE KAS lub jej Elementach, a także w Dokumentacji Umownej w trakcie trwania

gwarancji oraz zostały zgłoszone w trakcie trwania gwarancji, chociażby ich usunięcie

miało nastąpić po terminie, o którym mowa w niniejszym postanowieniu.

5. Wykonawca w ramach gwarancji jest zobowiązany do naprawienia wszystkich

elementów Przedmiotu Umowy, w tym Punktów Kontrolnych SPOE KAS lub ich

Elementu, który objęty jest wadą, w terminie 5 Dni Roboczych od dnia wykrycia

wady/awarii. Jeżeli naprawa nie jest możliwa, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany

wadliwego elementu Przedmiotu Umowy, w tym Punktów Kontrolnych lub Elementu PL,

który objęty jest wadą, w ww. terminie.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego

wynikających z przepisów prawa o rękojmi, a Zamawiający jest uprawniony do

wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od dochodzenia swoich praw z tytułu

gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji wskazanemu w ust.

12.4. Umowy.

7. Zamawiający nie jest zobowiązany do wydania elementu Przedmiotu Umowy, w tym

Punktów Kontrolnych SPOE KAS, w tym jakiegokolwiek jego Elementu, a także

Dokumentacji Umownej w celu świadczenia przez Wykonawcę gwarancji. Wszelkie wady

będą usuwane przez Wykonawcę w miejscu ujawnienia się wady, chyba że okaże się to

niecelowe.

8. Gwarancja nie ogranicza się tylko do wady tkwiącej w Przedmiocie Umowy, Punkcie

Kontrolnym SPOE KAS, w tym w jego Elemencie, a także w Dokumentacji Umownej, lecz

obejmuje także przyczyny zewnętrzne, w szczególności wynikające z nieprawidłowego

Utrzymania Punktów Kontrolnych SPOE KAS, nieprawidłowego korzystania z Punktów

Kontrolnych SPOE KAS, wykonanych napraw awarii wynikających z przypadkowego

uszkodzenia, zniszczenia, aktów wandalizmu bądź Siły Wyższej. W przypadku

wykonanych napraw lub usunięcia awarii PK wynikających z przypadkowego

uszkodzenia, zniszczenia, aktów wandalizmu bądź Siły Wyższej, Wykonawca może

otrzymać zwrot poniesionych kosztów, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki określone

w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a ubezpieczycielem Punktów Kontrolnych.

9. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, w zakresie produktów dostarczanych

przez Wykonawcę, a jednocześnie których producentem nie jest Wykonawca,

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu standardowe dokumenty gwarancyjne

producenta na Przedmiot Umowy, Punkty Kontrolne SPOE KAS lub ich Elementy lub

Dokumenty, z chwilą ich odbioru przez Zamawiającego. (...).

Zgodnie z § 15 ust. 1 IPU całkowite maksymalne wynagrodzenie za należyte

wykonanie= Przedmiotu Umowy, nie przekroczy kwoty netto [.] zł (słownie złotych: [.]) plus

podatek VAT [.], co stanowi łącznie kwotę [.] zł (słownie złotych: [.]). W § 15 ust. 2

wskazano, iż na kwotę określoną powyżej składają się: 1) maksymalne wynagrodzenie za

projekt, budowę i uruchomienie nowych Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS na Sieci Dróg

Podstawowych - kwota netto [.] plus VAT co stanowi kwotę brutto [.], 2) maksymalne

wynagrodzenie za projekt, dostosowanie istniejących MPO w ramach MSPO A2 i MSPO A4

do możliwości pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS - kwota netto [.] plus

VAT co stanowi kwotę brutto [.], 3) świadczenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, bez

jakichkolwiek opóźnień lub przerw, Usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych dla wszystkich

nowych Punktów Kontrolnych oraz dostosowanych Punktów Kontrolnych na MPO w ramach

MSPOA2 i MSPOA4, w tym świadczenie Usługi URiP - kwota netto [.] plus VAT co stanowi

kwotę brutto [.]. Zgodnie z § 15 ust. 3 IPU Wynagrodzenie określone w ust. 15.1. stanowi

całość wynagrodzenia Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, w tym realizacji

poszczególnych obowiązków Wykonawcy na gruncie Umowy i Załączników stanowiących jej

integralną część, w tym za przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielenia licencji,

udzielenia gwarancji (wynagrodzenie ryczałtowe). Wykonawcy nie przysługują żadne inne

roszczenia w stosunku do Zamawiającego, w szczególności zwrot kosztów podróży oraz

zakwaterowania członków Personelu Wykonawcy, czy też zwrot jakichkolwiek innych,

dodatkowych kosztów czy nakładów ponoszonych przez Wykonawcę związanych z realizacją

Umowy.

W § 23 IPU uregulowano odpowiedzialność wykonawcy. Wskazano m.in., iż Wykonawca

42

ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach

opisanych w niniejszej Umowie, a w zakresie nieuregulowanym Umową, na zasadach

ogólnych przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

Odpowiedzialność Wykonawcy realizującego Umowę w formie konsorcjum ponoszona jest

solidarnie przez członków konsorcjum (ust. 1). W § 24 IPU odnoszącym się do kar umownych

wskazano m.in.: 24 ust.1 Na zasadach określonych poniżej, Wykonawca będzie zobowiązany

do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za przypadki niewykonania lub nienależytego

wykonania zobowiązań niepieniężnych z Umowy. 24 ust. 2. Kary umowne mogą zostać

nałożone na Wykonawcę niezależnie od zaistnienia jego winy oraz niezależnie od stopnia jego

winy (w tym także niezależnie od winy osób, którymi posłużył się przy wykonaniu zamówienia),

co oznacza, że kary umowne oznaczają odpowiedzialność Wykonawcy na zasadzie ryzyka.

24 ust. 3. Naliczenie kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego

od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na

zasadach ogólnych. 24 ust 4. Kary umowne są od siebie niezależne i mogą zostać nałożone

przez Zamawiającego za każdy przypadek naruszenia Umowy odrębnie.

Zgodnie z § 24 ust. 14 Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy oraz

żądania od niego zapłaty następujących kar umownych m.in.: z tytułu nienależytego

wykonania Projektu, budowy i uruchomienia nowych Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS na

Sieci Dróg Podstawowych oraz dostosowanie istniejących MPO w ramach MSPO A2 i MSPO

A4 do możliwości pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS:

a) z tytułu niedochowania przez Wykonawcę terminów wskazanych w Załączniku nr 5 do

OPZ - w wysokości 200.000,00 złotych (słownie złotych: dwieście tysięcy), za każdy

rozpoczęty dzień niedochowania terminu w stosunku do każdego nowego Punktu

Kontrolnego lub dostosowanego Punktu Kontrolnego;

b) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub

podczas procedury zatwierdzania wskazanej w pkt 24 OPZ w stosunku do pierwotnego

terminu określonego przez Zamawiającego - w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych:

pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty dzień niedochowania terminu,

c) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego -

w wysokości 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) za każdy dzień

niedochowania terminu lub za każdy przypadek niewykonania lub nienależytego

wykonania zobowiązania niepieniężnego.

Zgodnie z § 27 ust. 5 pkt 7 IPU Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy

w przypadku, gdy łączna wartość kar umownych naliczonych lub możliwych do naliczenia

Wykonawcy na podstawie ust. 24.14. pkt 1) przekroczy kwotę 200 000,00 złotych (słownie

złotych: dwieście tysięcy).

Zamawiający w dniu 23 lipca 2020 r. dokonał modyfikacji postanowień SIWZ,

w szczególności w zakresie odnoszących się do danych identyfikujących Zamawiającego.

Przedłużono także termin składania ofert do 21 sierpnia 2020 r.

Następnie Zamawiający w dniu 5 sierpnia 2020 r. dokonał licznych modyfikacji

postanowień SIWZ, w tym m.in. zmienił:

- pkt. 6.1 załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ nadając mu brzmienie: „Wykonawca, jako

profesjonalny podmiot posiadający doświadczenie w budowaniu i utrzymaniu systemów

poboru lub kontroli opłat drogowych lub inteligentnych systemów transportowych, jest

zobowiązany do bieżącego wskazywania Zamawiającemu wszelkich ryzyk mogących mieć

wpływ na osiągnięcie poszczególnych Kamieni Milowych oraz jest zobowiązany do

zaprojektowania oraz wdrożenia Punktów Kontrolnych w sposób umożliwiający zbieranie

danych określonych w Załączniku nr 2 do OPZ, w celu ich późniejszego przekazania do

Systemu ANPRS PL w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;

- pkt 6.2. załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ nadając mu brzmienie: „Poprzez zakłócenie

prawidłowości funkcjonowania Systemu ANPRS PL należy rozumieć zmniejszenie

wydajności lub zwiększenie awaryjności Systemu ANPRS PL wskutek przekazania danych

w sposób niezgodny wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OPZ lub niezgodny

z ustalonymi przez Wykonawcę i Zamawiającego zasadami określonymi na etapie

realizacji Umowy.”

- pkt 6.3. załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ nadając mu brzmienie „Zamawiający na etapie

realizacji Umowy uzgodni z Wykonawcą szczegóły interfejsu wymiany danych pomiędzy

Punktami Kontrolnymi a Systemem ANPRS PL na podstawie wymogów określonych

w Załączniku nr 2 do OPZ.”

- Pkt 6.4 załącznika nr 1 do SIWZ - OPZ nadając mu brzmienie „Proces i szczegółowy

zakres integracji Punktów Kontrolnych z Systemem ANPRS PL zostanie uzgodniony

bezpośrednio z Zamawiający lub podmiotem trzecim wyznaczonym przez Zamawiającego

na etapie realizacji Zamówienia, w celu dochowania wszelkich zasad bezpieczeństwa,

w tym bezpieczeństwa pozyskiwanych i gromadzonych danych, oraz zapewnienia

prawidłowości funkcjonowania kontroli za pośrednictwem Punktów Kontrolnych

i swobodnego przepływu danych. Prace i zakres integracji będzie obejmował przynajmniej

współpracę w zakresie: a) instalacji pojedynczego Punktu Kontrolnego w Systemie

ANPRS PL pozwalającej na zarządzanie i kontrole poprawności jego funkcjonowania

z poziomu Systemu ANPRS PL, b) weryfikacji poprawności transferu danych z Punktu

Kontrolnego do Systemu ANPRS PL oraz poleceń z Systemu ANPRS PL do Punktu

Kontrolnego. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania lub

zaniechania leżące po stronie Zamawiającego lub podmiotu trzeciego wyznaczonego

przez Zamawiającego.”

- § 24 ust. 2 IPU - poprzez jego usunięcie;

- § 24 ust 14 pkt 1 lit. a) IPU nadając mu brzmienie: „z tytułu niedochowania przez

Wykonawcę terminów wskazanych w Załączniku nr 5 do OPZ - w wysokości 50.000,00

złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy), za każdy rozpoczęty dzień niedochowania

terminu w stosunku do każdego nowego Punktu Kontrolnego lub dostosowanego Punktu

Kontrolnego.”

W dniu 14 sierpnia 2020 r. Zamawiający dokonał dalszych modyfikacji postanowień

SIWZ, m.in. zmieniając:

- Część II SIWZ (WSZ) lit. B pkt 8.3 Tabela kol.2 (wszędzie, gdzie występuje) nadając mu

brzmienie „>15”;

- § 27 ust. 5 pkt 7 IPU nadając mu brzmienie: „łączna wartość kar umownych naliczonych

lub możliwych do naliczenia Wykonawcy na podstawie ust. 24.14. pkt 1) przekroczy kwotę

1 000 000,00 złotych (słownie złotych: milion).”

Jednocześnie termin składania ofert uległ wydłużeniu do 31 sierpnia 2020 r.

Izba zważyła, co następuje:

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, poczynione ustalenia

faktyczne oraz orzekając w granicach zarzutów zawartych w odwołaniu, które nie zostały przez

Odwołujących wycofane, Izba stwierdziła, iż odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20

zasługuje na częściowe uwzględnienie, natomiast odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO

1386/20 podlega oddaleniu w całości.

I. Sygn. akt KIO 1593/20

Izba uznała za częściowo zasadny zarzut oznaczony nr 1 odwołania, tj. zarzut

naruszenia art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ustawy Pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia

w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, za pomocą niejasnych i niewyczerpujących

określeń oraz niejasne sformułowanie obowiązków wykonawcy, jakie zobligowany będzie on

wykonać w ramach przedmiotowego zamówienia, co znacząco utrudnia lub wręcz

uniemożliwia dokonanie prawidłowej kalkulacji i złożenie oferty w postępowaniu i może mieć

wpływ na sporządzenie w postępowaniu nieporównywalnych ofert. Zasadność powyższego

zarzutu potwierdziła się w aspekcie wskazanym w lit. b zarzutu, odnoszącym się do usług

Modyfikacji Punktów Kontrolnych, zdefiniowanych w sposób, który powoduje brak pewności

co do tego, w jakiej ilości czynności wchodzące w zakres ww. Modyfikacji objęte są

ryczałtowym wynagrodzeniem.

Na gruncie przepisów ustawy Pzp nie budzi wątpliwości okoliczność, że sporządzenie

opisu przedmiotu zamówienia jest jedną z najważniejszych czynności związanych

z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Co istotne, czynność

ta nie stanowi jedynie uprawnienia zamawiającego do opisania przedmiotu zamówienia tak,

aby odzwierciedlał jego rzeczywiste potrzeby, ale wiąże się z istnieniem po jego stronie

obowiązku precyzyjnego skonkretyzowania wszelkich aspektów przedmiotu zamówienia,

które zapewnią jego prawidłową realizację i które mogą wpływać na treść oferty, w tym i jej

prawidłowe wycenienie. Zamawiający na gruncie art. 29 ust. 1 ustawy Pzp zobowiązany jest

opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania

i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Ma to kluczowe znaczenie, gdyż to

przede wszystkim na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wykonawcy podejmują decyzję,

czy będą ubiegać się o jego udzielenie. Jak wskazuje się w orzecznictwie wykonawcy

składający ofertę muszą być świadomi rzeczywistego zakresu zamówienia, jego warunków

oraz okoliczności wpływających na jego realizację. Ww. czynniki stanowią podstawę do

kalkulacji ceny za realizację przedmiotu zamówienia. Obowiązkiem zamawiającego jest

podjęcie środków w celu wyeliminowania elementu niepewności wykonawców co do

przedmiotu zamówienia przez jego jednoznaczne i wyczerpujące określenie (por. m.in. wyrok

KIO z dnia 1 października 2019 r., sygn. akt KIO 1817/19). Ponadto Zamawiający jest

ograniczony w swoich działaniach zarówno treścią art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, który zakazuje

mu opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,

jak i ogólnymi zasadami wyrażonymi w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym zamawiający

przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający

zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami

proporcjonalności i przejrzystości.

W ocenie Izby przedmiot zamówienia nie został przez Zamawiającego opisany w sposób

jednoznaczny i wyczerpujący w zakresie odnoszącym się do usług Modyfikacji Punktów

Kontrolnych („Modyfikacje PK”), którym poświęcono pkt 10 OPZ stanowiącego załącznik nr 1

do SIWZ.

Jak wynika z treści OPZ Modyfikacje PK wchodzą w zakres realizacji usługi Utrzymania

Punktów Kontrolnych („UPK”), na co wskazuje pkt 9.7 lit. a OPZ, zgodnie z którym UPK

obejmuje m.in. przeprowadzenie Modyfikacji PK zgodnie z pkt 10 OPZ oraz pkt 9.8 lit. a OPZ,

zgodnie z którym w ramach UPK Wykonawca zobowiązany jest Modyfikować PK zgodnie z pkt

10. W konsekwencji Modyfikacje PK objęte są wynagrodzeniem z tytułu UPK wskazywanym

w punkcie 3 Tabeli przedstawionej w Formularzu OF.1 (Formularz cenowy). W formularzu tym

należy wskazać m.in. cenę za jeden miesiąc usługi UPK, a więc wysokość wynagrodzenia,

46

w ramach którego mieścić się będą także ewentualnie wykonane w ramach UPK Modyfikacje

PK. Na gruncie dokumentów zamówienia nie budzi wątpliwości, że usługi Modyfikacji PK

stanowią jeden z elementów, jakie wykonawcy muszą uwzględnić w procesie kalkulacji ceny

za usługi UPK, ergo Zamawiający powinien dostarczyć wykonawcom w opisie przedmiotu

zamówienia dostatecznych danych umożliwiających należyte dokonanie takiej wyceny.

Tymczasem zauważyć należy, że Zamawiający nie wskazał jakichkolwiek danych

liczbowych mogących stanowić dla wykonawców chociażby wskazówkę co do szacowanej

liczby Modyfikacji Punktów Kontrolnych, jakie mogą mieć miejsce w skali miesiąca, roku czy

w pełnym okresie realizacji usługi UPK. Izba przyznała rację Odwołującemu Kapsch, że

wynagrodzeniem umownym objęte zostały usługi, których ilości i zakresu na gruncie OPZ nie

można przewidzieć. Brak precyzyjnego określenia skali objętych wynagrodzeniem Modyfikacji

PK rodzi prawdopodobieństwo nieporównywalności złożonych ofert, jak i powoduje

uzasadnione trudności w określeniu przez wykonawców ryzyka wiążącego się z koniecznymi

do wykonania Modyfikacjami PK, w szczególności tymi, które wymagają od wykonawców

zwiększonych nakładów sił i środków, jak Modyfikacje PK obejmujące wprowadzenie

tymczasowych lub trwałych zmian w konstrukcji nośnej PK (pkt 10.2 lit. b OPZ) czy prace

związanych z demontażem i montażem elementów konstrukcyjnych PK w celu umożliwienia

przejazdu pojazdów nienormatywnych (pkt 10.2 lit. c OPZ).

Izba wskazuje, iż opis przedmiotu zamówienia ma mieć charakter wyczerpujący, co

oznacza m.in., że powinien on umożliwiać wykonawcom prawidłową ocenę wszelkich

możliwych ryzyk, jakie mogą zaistnieć przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Nie jest możliwe

realne oszacowanie kosztu ryzyka, którego wykonawca nie ma możliwości zidentyfikować

z uwagi na brak odpowiedniej i wyczerpującej informacji w SIWZ. Nie opisując w sposób

odpowiedni przedmiotu zamówienia, Zamawiający sam naraża się na negatywne dla niego

konsekwencje faktyczne i prawne - począwszy od nieporównywalności ofert, zawyżenia cen

ofertowych wobec braku możliwości dokładnego oszacowania ryzyka, przez problemy i spory

na etapie realizacji zamówienia, aż do niekorzystnego dla Zamawiającego wyniku postępowań

sądowych. Jak zauważył Sąd Apelacyjny w Warszawie - I Wydział Cywilny w wyroku z dnia 3

grudnia 2019 r., sygn. akt KIO I ACa 266/19 „Mając na względzie treść art. 29 ust. 1 prawa

zamówień publicznych, jak i art. 355 § 2 k.c., wykonawca powinien uwzględnić w ofercie tylko

te ryzyka, które w okolicznościach danej sprawy, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru

działalności wykonawcy, są możliwe do przewidzenia. Jeżeli inwestor nie opisze przedmiotu

zamówienia w wyczerpujący sposób, nie można przerzucać na wykonawcę wszelkich

możliwych ryzyk, jakie mogą zaistnieć przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Ocena ryzyka

powinna być możliwa na podstawie opisu przedmiotu zamówienia

Za niezasadne Izba uznała stanowisko Zamawiającego prezentowane w pismach

procesowych i na rozprawie. Po pierwsze okoliczność, że Zamawiający nie jest w stanie

przewidzieć ilości możliwych Modyfikacji PK podniesiona w odpowiedzi na odwołanie, jedynie

potwierdza zasadność zarzutu odwołania. Sytuacja ta w sposób jasny pokazuje, że

Zamawiający, uznając, że nie jest możliwe oszacowanie dokładnej ilości Modyfikacji PK,

przerzuca na wykonawców ryzyko z tym związane. Zamawiający pominął przy tym

okoliczność, że nawet w przypadku braku możliwości dokładnego, precyzyjnego oszacowania

niezbędnych w okresie utrzymania Modyfikacji PK powinien on zakreślić wykonawcom

przewidywane granice tego obowiązku, w szczególności określając ich górny pułap.

W argumentacji Zamawiającego widoczna jest także niekonsekwencja - z jednej strony

w odpowiedzi na odwołanie wskazywał on bowiem na brak możliwości oszacowania ilości

Modyfikacji, z drugiej zaś strony w piśmie procesowym z dnia 14 sierpnia 2020 r. podnosił, że

oszacowanie planowanych przez zarządców dróg prac na Sieci Dróg Płatnych mogących

powodować czasowe zmiany organizacji ruchu potencjalnie skutkujących wprowadzeniem

Modyfikacji PK jest możliwe (Zamawiający wskazał konkretne adresy stron internetowych

GDDKiA, gdzie zawarto stosowne dane), a wykonawca jako profesjonalista powinien posiadać

wiedzę pozwalającą mu na dokonanie takiego oszacowania we własnym zakresie Skoro

zatem zdaniem Zamawiającego, na podstawie danych udostępnianych przez GDDKiA,

wykonawcy mogą dokonać oszacowania liczby potencjalnych Modyfikacji, to można równie

dobrze zadać pytanie, dlaczego tego rodzaju szacowania nie dokonał Zamawiający opisując

przedmiot zamówienia. W ocenie Izby skoro sam Zamawiający nie dokonał analizy w zakresie

faktycznej potrzeby realizacji Modyfikacji PK, to nie powinien ryzyka z tym związanego

przerzucać na wykonawców, to Zamawiającego obciąża bowiem obowiązek wyczerpującego

opisania przedmiot zamówienia. Nawet gdyby przyjąć, że wykonawcy mogą oszacować

prawdopodobną liczbę Modyfikacji PK, to ukształtowanie postanowień SIWZ w przyjęty przez

Zamawiającego sposób w dalszym ciągu naraża ich na potencjalne ryzyko w sytuacji, gdy

w trakcie realizacji umowy okaże się, że faktyczna liczba Modyfikacji PK istotnie wzrośnie

w stosunku do dokonanych szacunków, z uwagi na przyczyny, których w momencie

szacowania wykonawcy przewidzieć nie mogli.

Ryzyka istniejącego po stronie wykonawców nie niwelują także twierdzenia

Zamawiającego, jakoby Modyfikacje PK miały mieć charakter incydentalny. To, że Modyfikacji

przypuszczalnie może nie być dużo nie powoduje, że nie stanowią one czynnika

cenotwórczego. Jak podnosił Odwołujący Kapsch, co znalazło potwierdzenie w treści pkt 10.2

OPZ, w zakres Modyfikacji wchodzą nie tylko drobne, techniczne prace dotyczące zmiany

usytuowania poszczególnych elementów PK nie będących elementami nośnymi czy

konstrukcyjnymi, ale także trwałe i tymczasowe zmiany konstrukcji nośnych czy prace

48

związane z demontażem i montażem Punktów Kontrolnych niezbędne do zapewnienia

możliwości przejazdów ponadnormatywnych. Zamawiający zresztą nie kwestionował

podnoszonej przez Odwołującego Kapsch okoliczności, że Modyfikacje PK mogą obejmować

także prace o dużym znaczeniu, jak zasadnicze zmiany konstrukcyjne. Z kolei argumentacja

Zamawiającego, że wysokość skrajni bramownic przyjęta dla Punktów Kontrolnych jest

wyższa niż ustalona we właściwym rozporządzeniu, co powinno eliminować problemy

przejazdów ponadnormatywnych, nie została poparta szerszą argumentacją, w tym na

przykład informacjami czy dowodami, które potwierdzałyby, że prawdopodobieństwo tego

rodzaju przejazdów wobec wyższego usytuowania skrajni bramownic jest znikome. Słusznie

wskazywał Odwołujący, że dalej mogą mieć miejsce przejazdy pojazdów powyżej przyjętej

wysokości, kiedy bramownice trzeba będzie podnosić. Zresztą potwierdza to sama

dokumentacja postępowania, pomimo bowiem ustalenia wysokości skrajni na poziomie 5,5m

Zamawiający zawarł w zakresie Modyfikacji PK także prace związane z umożliwieniem

przejazdów nienormatywnych, a zatem musiał widzieć taką faktyczną potrzebę.

Zamawiający nie podał w OPZ ani szacunkowych danych co do ilości Modyfikacji PK,

ani nie określił ich maksymalnej liczby. W ocenie Izby informacje w zakresie maksymalnej

liczby Modyfikacji PK, jakie wykonawca będzie zobowiązany wykonać w toku realizacji

przedmiotu zamówienia w ramach wynagrodzenia przewidzianego za usługi UPK jest

informacją istotną z punktu widzenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia,

mającą wpływ na ukształtowanie ceny ofertowej. Dlatego też Izba stanęła na stanowisku, że

brak powyższych informacji uniemożliwia wykonawcy należyte oszacowanie kosztów

związanych z realizacją tego elementu przedmiotu zamówienia i uwzględnienie ich realnego

poziomu w cenie oferty, co w efekcie może prowadzić również do nieporównywalności ofert.

Konsekwencją powyższego jest naruszenie przez Zamawiającego przepisów art. 29 ust. 1 i 2

ustawy Pzp. Powyższej oceny nie zmienia okoliczność, że określenie maksymalnej liczby

Modyfikacji PK może wymagać dokonania stosownej analizy przez Zamawiającego i nakładu

pracy, analizę taką Zamawiający powinien był bowiem przeprowadzić kształtując opis

przedmiotu zamówienia. W konsekwencji nawet ewentualne trudności, jakie powstaną po

stronie Zamawiającego w związku z rozstrzygnięciem Izby, nie zwalniają go z konieczności

realizacji obowiązków nałożonych na niego na gruncie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i nie

uprawniają go do przerzucania na wykonawców ryzyka związanego z realizacją w ramach

zamówienia Modyfikacji PK.

Mając na uwadze powyższe, Izba nakazała Zamawiającemu dokonanie zmiany treści

specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez określenie w opisie przedmiotu

zamówienia maksymalnej ilości Modyfikacji Punktów Kontrolnych, jakie wykonawca

zobowiązany będzie zrealizować w ramach wynagrodzenia umownego za Usługę Utrzymania

49

Punktów Kontrolnych, ze szczególnym uwzględnieniem Modyfikacji Punktów Kontrolnych

obejmujących wprowadzenie tymczasowych lub trwałych zmian w konstrukcji nośnej Punktów

Kontrolnych oraz obejmujących prace niezbędne do wykonania dla umożliwienia przejazdu

pojazdów nienormatywnych.

Celem wyjaśnienia Izba wskazuje, iż powyższe rozstrzygnięcie nie pozbawia

Zamawiającego możliwości ustalenia różnych limitów Modyfikacji Punktów Kontrolnych dla

poszczególnych rodzajów tych Modyfikacji wyszczególnionych w punkcie 10.2 lit a - c OPZ.

Siłą rzeczy szacowana ilość Modyfikacji PK w zależności od ich zakresu zapewne będzie

różnić się na etapie realizacji zamówienia. Powyższe rozstrzygnięcie nie uniemożliwia

Zamawiającemu także dokonania ewentualnych zmian w odniesieniu do samego zakresu

Modyfikacji Punktów Kontrolnych (np. poprzez wyłączenie z tego zakresu części prac), co nie

wpływa jednak na to, że maksymalna liczba Modyfikacji PK objętych wynagrodzeniem za UPK

powinna zostać dookreślona. Zamawiający może przewidzieć również mechanizmy

umożliwiające mu zlecenie Modyfikacji PK ponad ustalony limit za dodatkowym

wynagrodzeniem, tudzież ewentualną możliwość dokonania zmian umowy w zakresie

wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli w toku umowy zmieni się zapotrzebowanie na

przedmiotowe Modyfikacje. Działania Zamawiającego w powyższym zakresie pozostają już

jednak poza oceną Izby w niniejszym postępowaniu.

Za częściowo zasadny Izba uznała zarzut naruszenia art 5 i art. 3531 k.c. w zw. z art. 14

ust. 1 i art. 139 oraz art. 29 ustawy Pzp poprzez ukształtowanie IPU w sposób sprzeczny

z zasadami współżycia społecznego i naturą stosunku umownego, który w wyniku udzielenia

zamówienia miałby zostać nawiązany. Zarzut ten znalazł potwierdzenie w zakresie

ukształtowania postanowień § 24 ust. 14 pkt 1 IPU w sposób, który umożliwia zakwalifikowanie

jednego zdarzenia pod kilka przypadków naliczenia kar umownych wskazanych w lit. a) - c)

tego postanowienia (zarzut nr 2a).

Zgodnie z art. 5 k.c. nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny

ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia

społecznego. T akie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie

prawa i nie korzysta z ochrony. W myśl art. 3531 k.c. strony zawierające umowę mogą ułożyć

stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się

właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Powyższe

przepisy znajdują zastosowanie w postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz

w odniesieniu do umów w sprawach zamówień publicznych na mocy odesłania zawartego

w art. 14 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z którym do czynności podejmowanych przez

zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), jeżeli

przepisy ustawy nie stanowią inaczej oraz odesłania zawartego w art. 139 ustawy Pzp, wedle

którego do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się

przepisy ustawy Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

Co prawda w przypadku postanowień umowy w sprawach zamówień publicznych interes

publiczny, który reprezentuje Zamawiający, co do zasady przeważa nad interesem

wykonawców, a ryzyko Zamawiającego uznaje się za przewyższające normalne ryzyko

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej występujące w przypadku umów

zawieranych między dwoma przedsiębiorcami, niemniej nie oznacza to, że swoboda

Zamawiającego w kształtowaniu postanowień umownych jest nieograniczona. Jak podnosi się

w orzecznictwie ustalenie przez zamawiającego warunków umowy nie ma charakteru

absolutnego, gdyż zamawiający nie może nadużywać swojego prawa podmiotowego,

a granicami oceny, czy do takiego nadużycia doszło jest przepis art. 3531 k.c. oraz klauzula

generalna z art. 5 k.c. (por. m.in. wyrok KIO z dnia 10 maja 2019 r., sygn. akt KIO 693/19).

Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego podlegają ocenie co do zgodności

z naturą stosunku zobowiązaniowego, który mają regulować oraz zgodności z zasadami

współżycia społecznego, a ocena taka dokonywana jest w szczególności przez pryzmat

rozkładu ryzyk kontraktowych, ekwiwalentności świadczeń czy proporcjonalności uprawnień

zamawiającego w stosunku do rzeczywistej potrzeby ochrony jego interesów.

Izba za słuszne uznała stanowisko Odwołującego Kapsch, iż treść § 24 ust. 14 pkt 1 IPU

rodzi wątpliwości interpretacyjne. W ocenie Izby sposób skonstruowania tego postanowienia

nie pozwala na proste i jednoznaczne przyporządkowanie przypadków nienależytego

wykonania Projektu, budowy i uruchomienia nowych Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS na

Sieci Dróg Podstawowych oraz dostosowania istniejących MPO w ramach MSPO A2 i MSPO

A4 do możliwości pełnienia funkcji Punktów Kontrolnych dla SPOE KAS do poszczególnych

sytuacji określonych w literach a) - c) tego postanowienia. Wynika to z faktu, że zakres

przypadków objętych lit. c) stanowi de facto katalog otwarty i obejmuje „każdy dzień

niedochowania terminu” jaki i „każdy przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania

zobowiązania niepieniężnego”. W katalogu przypadków wskazanych w § 24 ust. 14 pkt 1 lit. c

IPU mieszczą się zatem również sytuacje określone w lit. a i b tego postanowienia.

W konsekwencji nie sposób podzielić stanowiska Zamawiającego, że przedmiotowe

postanowienia odnoszą się do różnych stanów faktycznych, skoro przypadki wskazane w lit. a

i b są konsumowane przez postanowienia § 24 ust. 14 pkt 1 lit. c. Jakkolwiek domyślać się

można, że intencją Zamawiającego było rozróżnienie tych przypadków, to powyższe nie

wynika z literalnego brzmienia zaskarżonego postanowienia i wymaga doprecyzowania w taki

sposób, aby wyeliminować możliwość zakwalifikowania jednego zdarzenia pod kilka

51

przypadków naliczenia kar umownych, a tym samym wyeliminować ryzyko istniejące po

stronie wykonawców co do możliwości obciążenia ich kara umowną na podstawie dwóch

różnych postanowień umownych. Nie ma przy tym znaczenia okoliczność, że po

wprowadzonych modyfikacjach, wysokość kar umownych we wszystkich tych przypadkach

jest taka sama (wszak uprzednio istotnie się ona różniła). Zauważyć należy, że taki sposób

ukształtowania § 24 ust. 14 pkt 1 IPU rodzi po stronie wykonawców niepewność, co do tego,

na podstawie którego z postanowień umownych mogą zostać obciążenia karą umowną, jak

i ryzyko czy nie zostaną obciążeni więcej niż jedną kara umowną za to samo zdarzenie. Takie

działanie z kolei byłoby nieproporcjonalne do wagi uchybienia, jak i nieuzasadnione ochroną

interesów Zamawiającego jako dysponenta środków publicznych, na co zwracał uwagę

Odwołujący Kapsch.

Abstrahując od okoliczności, że już sam sposób sformułowania postanowienia § 24 ust.

14 pkt 1 lit. c IPU może budzić wątpliwości wobec jego bardzo ogólnego charakteru (co nie

było jednakże przedmiotem oceny Izby, gdyż kwestia ta nie stanowiła podstawy faktycznej

zarzutu nr 2a), to należy wskazać, że postanowienia umowne powinny precyzyjnie określać,

w jakich przypadkach taka kara się należy. Dłużnik powinien mieć świadomość tego, jakie

naruszenie przez niego postanowień umowy skutkować będzie możliwością żądania przez

druga stronę zapłaty kary umownej, na podstawie którego postanowienia umownego może

zostać obciążony karą umowną oraz w jakiej wysokości. Nieprecyzyjna treść omawianego

postanowienia IPU nie daje wykonawcom jednoznacznej odpowiedzi. Zamawiający ani na

rozprawie ani w treści pism, poza lakonicznym wskazaniem, że postanowienia odnoszą się do

różnych stanów faktycznych, nie zaprezentował żadnej argumentacji co do sposobu

rozumienia przedmiotowego postanowienia umownego i celu, jaki przyświecał takiemu

ukształtowaniu tego postanowienia. Z kolei zapewnienie Zamawiającego przedstawione

w piśmie z dnia 14 sierpnia 2020 r., że w świetle poglądów orzecznictwa i doktryny nie jest

możliwe podwójne „ukaranie” za ten sam czyn, nie zmienia faktu, że treść postanowień IPU

nie została precyzyjnie ukształtowana w zakresie, który może mieć istotne znaczenie na etapie

realizacji umowy z perspektywy możliwych do nałożenia na wykonawcę sankcji za jej

nienależyte wykonanie. Mając na względzie, że kary umowne muszą być proporcjonalne do

wagi uchybień, a wykonawca musi posiadać wiedzę, jakie przypadki nienależytego wykonania

umowy kwalifikują się pod konkretne naruszenie sankcjonowane kara umowną, treść IPU

wymaga dookreślenia.

W tym stanie rzeczy Izba nakazała Zmawiającemu dokonanie zmiany treści specyfikacji

istotnych warunków zamówienia poprzez doprecyzowanie w treści § 24 ust. 14 pkt 1 lit. c IPU,

że kara, o której mowa w tym postanowieniu, nie obejmuje przypadków wymienionych w § 24

ust. 14 pkt 1 lit a i b IPU.

Natomiast w pozostałym zakresie zarzut nr 2a odwołania Izba uznała za niezasadny.

Po pierwsze, szereg kwestionowanych przez Odwołującego postanowień IPU zostało

przez Zamawiającego zmienionych w dniu 5 i 14 sierpnia 2020 r. Dokonując oceny

podniesionych zarzutów Izba zobowiązana jest wziąć pod uwagę fakt, że doszło do zmiany

treści skarżonych postanowień IPU, zgodnie bowiem z art. 191 ust. 2 ustawy Pzp wydając

wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania. Powoduje to, że

nie jest możliwe stwierdzenie naruszenia przepisów prawa co do treści postanowień IPU, która

się zdezaktualizowała lub których to postanowień w IPU już nie ma.

Po drugie na skutek wprowadzonych zmian Zamawiający ukształtował treść IPU

w sposób w znacznej mierze czyniący zadość podniesionym żądaniom, czemu zresztą

Odwołujący Kapsch nie przeczył. W szczególności Zamawiający zmniejszył karę umowną

przewidzianą w § 24 ust. 14 pkt 1 lit. a) IPU do 50 000 zł - czyli dokonał modyfikacji zgodnie

z żądaniem Odwołującego wskazanym w punkcie III. 7 petitum odwołania. Zamawiający

zmodyfikował § 27 ust. 5 pkt 7 IPU zwiększając łączną wartość kar umownych, której

naliczenie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z 200 000 zł do 1 000 000 zł -

czyli dokonał modyfikacji zasadniczo zgodnej z żądaniem Odwołującego Kapsch wskazanym

w punkcie III. 8 petitum odwołania (Odwołujący domagał się uzależnienia możliwości

odstąpienia od przekroczenia wartości kar umownych za opóźnienia sięgające co najmniej 10

dni - co przy karze ustalonej na poziomie 50 000 zł za jeden dzień opóźnienia daje wartość

1 000 000 zł). Ponadto Zamawiający usunął § 24 ust. 2 IPU wprowadzający odpowiedzialność

na zasadzie ryzyka - czyli dokonał modyfikacji zasadniczo zgodnej z żądaniem Odwołującego

wskazanym w punkcie III. 10.

Tym samym podnoszona w odwołaniu argumentacja o niewspółmierności wysokości kar

umownych do wysokości wynagrodzenia i ich rażącym wygórowaniu, o możliwości nałożenia

na wykonawcę kar umownych na zasadzie ryzyka czy o możliwości odstąpienia od umowy lub

jej rozwiązania w przypadku opóźnienia w wymiarze jednego dnia, oparta na treści ww.

postanowień IPU, zdezaktualizowała się, a zarzut w tym zakresie okazał się bezprzedmiotowy.

Jedynym aspektem omawianego zarzutu, którego dokonane modyfikacje nie obejmowały, była

kwestia doprecyzowania § 24 ust. 14 lit. a, b oraz c IPU poprzez wyeliminowanie możliwości

wielokrotnego nakładania kary umownej za to samo zdarzenie. Przedmiotowy zarzut Izba

uwzględniła, co zostało omówione już powyżej.

Ponadto Izba stwierdziła, że podnoszona w piśmie procesowym z dnia 10 sierpnia 2020

r. oraz na rozprawie argumentacja o tym, że w innych miejscach IPU, w tym § 24 ust. 14 pkt 1

lit. b, Zamawiający referuje do określenia „opóźnienie” zamiast „zwłoka” i związane z tym

żądanie wyraźnego doprecyzowania w treści umowy, że kary należne będą jedynie

w przypadku zwłoki, nie stanowiła podstawy faktycznej zarzutu odwołania, lecz jedynie reakcję

Odwołującego Kapsch na wprowadzone modyfikacje, a zatem była argumentacją spóźnioną.

W żadnym miejscu odwołania nie wskazano na treść innych niż § 24 ust. 2 postanowień IPU,

które naruszać miałyby art. 5 i art. 3531 k.c. w zakresie odnoszącym się do nakładania kar

umownych na zasadzie ryzyka, niezależnie od winy wykonawcy. Zmiany innych niż § 24 ust.

2 IPU postanowień nie objęto również zakresem żądania w powyższym aspekcie.

Izba oddaliła odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO 1593/20 również w pozostałym

zakresie, który podlegał rozpoznaniu - tj. w zakresie zarzutu oznaczonego nr 1d, 2b oraz 2e.

W ocenie Izby Odwołujący Kapsch nie wykazał zasadności zarzutu oznaczonego nr 1d,

opartego na okoliczności, że sposób ukształtowania SIWZ nie pozwala na identyfikację

wszystkich zadań i ryzyk związanych z integracją Punktów Kontrolnych z Systemem ANPRS

PL, co czyni niemożliwym kalkulację oferty.

W kontekście przedmiotowego zarzutu Izba miała na względzie okoliczność, że

Zamawiający w dniu 5 sierpnia 2020 r. zmienił treść Rozdziału 6 OPZ (załącznik nr 1 do SIWZ),

który referował do integracji Punktów Kontrolnych z Systemem ANPRS. Zmianie uległy

wszystkie postanowienia tego Rozdziału, tj. pkt 6.1-6.4 OPZ. W szczególności zmodyfikowano

pkt 6.1 OPZ w ten sposób, że obowiązek przeprowadzenia przez wykonawcę integracji

z Systemem ANPRS PL zastąpiono obowiązkiem zaprojektowania i wdrożenia Punktów

Kontrolnych w sposób umożliwiający zbieranie danych określonych w załączniku nr 2 do OPZ

w celu ich późniejszego przekazania do systemu ANPRS PL. Zmieniono także rozumienie

pojęcia „zakłócenie prawidłowości funkcjonowania” systemu ANPRS PL poprzez wskazanie,

iż chodzi o zmniejszenie wydajności lub zwiększenie awaryjności tego systemu wskutek

przekazania danych w sposób niezgodny z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do OPZ

lub niezgodny z ustalonymi przez Strony na etapie realizacji umowy zasadami. Wskazano

także, iż wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym podczas integracji, ale nie będzie

ponosił odpowiedzialności za działania lub zaniechania leżące po stronie Zamawiającego czy

podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego. Jednocześnie całkowicie usunięto

dotychczasową treść pkt 6.3 OPZ zastępując go nowym postanowieniem. Powyższe

powoduje, że zakres obowiązków wykonawcy w zakresie integracji Punktów Kontrolnych

z Systemem ANPRS PL uległ zmianom i obecnie skupia się na kwestii gromadzenia danych

określonych w załączniku nr 2 i ich przesyłania do systemu ANPRS PL w sposób

niezakłócający jego funkcjonowania, a nie jak uprzednio na bliżej niedookreślonej integracji

PK z Systemem ANPRS PL. Zdaniem składu orzekającego niewłaściwe byłoby dokonywanie

oceny zasadności argumentacji przedstawionej przez Odwołującego na kanwie postanowień

Rozdziału 6 OPZ, które w znacznej mierze uległy zmianie. Powyższe modyfikacje OPZ

powodują, że stan faktyczny będący podstawą stawianego zarzutu uległ dezaktualizacji

przynajmniej w części. Ocena zasadności żądania przekazania przez Zamawiającego

dokumentacji źródłowej Systemu ANPRS dokonywana przez Izbę w takiej sytuacji musiałaby

albo opierać się na już nieistniejących bądź częściowo zmodyfikowanych postanowieniach,

albo odnosić się do nowych postanowień OPZ, których z kolei wykonawcy - wobec daty

dokonania modyfikacji - nie mieli możliwości objąć zakresem zaskarżenia w rozpoznawanym

obecnie przez Izbę odwołaniu i wobec których przysługiwało im prawo do wniesienia

odrębnego odwołania.

Z powyższych względów nie może zostać wzięta pod uwagę przez Izbę argumentacja

prezentowana przez Odwołującego Kapsch w piśmie z dnia 11 sierpnia 2020 r. Pismo to

w części dotyczącej zarzutu nr 1d stanowiło reakcję na wprowadzone przez Zamawiającego

modyfikacje i odnosiło się do nich bezpośrednio. Odwołujący, podnosząc, że nadal brak jest

wystarczających informacji, pozwalających ocenić oczekiwania Zamawiającego, referował do

zmienionego brzmienia pkt 6.1 i 6.4. OPZ. Również wyspecyfikowane w tym piśmie przez

Odwołującego informacje dotyczące systemu ANPRS PL, jakie Zamawiający powinien,

zdaniem Odwołującego, przekazać wykonawcom, zostały podane w odpowiedzi na

wprowadzone zmiany w treści SIWZ, które zdaniem Odwołującego nadal nie wyjaśniały

szeregu istotnych kwestii niezbędnych dla skalkulowania oferty. Podkreślić należy, że

okoliczność, iż w toku postepowania odwoławczego doszło do modyfikacji postanowień SIWZ

nie powoduje, że Odwołujący w ramach odwołania wniesionego na pierwotną treść SIWZ

może kwestionować także dokonane modyfikacje. Ustawa Pzp nie zakazuje Zamawiającemu,

w przypadku wniesienia odwołania, dokonywania dalszych czynności w prowadzonym

postępowaniu o udzielenie zamówienia (poza zawarciem umowy), również w zakresie objętym

zarzutami odwołania, a co więcej, czynności Zamawiającego nie muszą być zgodne

z żądaniami stawianymi w odwołaniu. Jak już wskazano powyżej w takim przypadku

wykonawcy przysługuje odrębny środek ochrony prawnej. Wykonawca jest także uprawniony

do zamknięcia rozprawy wycofać zarzuty, których podstawa faktyczna zdezaktualizowała się

w okresie, jaki upłynął od wniesienia odwołania do jego rozpoznania, aby nie ponosić

negatywnych konsekwencji związanych z ich oddaleniem. Jedynie na marginesie Izba

zauważa, że w treści wyartykułowanych w piśmie Odwołującego pytań referuje on m.in. do

punktu 3.10 załącznika nr 2 do OPZ, który również uległ modyfikacjom, a ściślej rzecz ujmując,

został przez Zamawiającego usunięty w ramach zmian wprowadzonych 14 sierpnia 2020 r.

Mając na uwadze, że Odwołujący podtrzymał przedmiotowy zarzut na rozprawie, Izba

jedynie celem uzupełnienia wskazuje, iż omawiany zarzut nie został w odwołaniu właściwie

skonkretyzowany. Jego zasadnicza treść sprowadza się do tego, że ustalenie zakresu

niezbędnych do wykonania prac i czasu potrzebnego na ich realizację nie jest możliwe bez

55

dokumentacji źródłowej systemu ANPRS PL, niemniej Odwołujący nie pokusił się

o wyjaśnienie dlaczego dane zawarte w SIWZ nie są wystarczające dla możliwości dokonania

wyceny prac, nie wskazał jakich konkretnie danych czy informacji potrzebuje i z realizacją

jakich obowiązków umownych się one wiążą, a jedynie lakonicznie odwołał się do potrzeby

przekazania szczegółowych informacji, w tym protokołu komunikacji wraz z wymogami.

Odwołujący nie odniósł się także w ogóle do treści załącznika nr 2 do OPZ, do której referował

pkt 6.3 OPZ jeszcze w pierwotnym brzmieniu, a który to załącznik zawierał informacje co do

wymagań i transferu danych przekazywanych do ANPRS PL, nie wyjaśnił dlaczego informacje

tam podane nie są wystarczające dla możliwości dokonania wyceny prac wskazanych w pkt 6

OPZ. Dopiero w piśmie procesowym Odwołujący szczegółowo wyspecyfikował informacje,

jakie są jego zdaniem niezbędne dla dokonania wyceny, niemniej powyższe stanowiło

działanie spóźnione, tym bardziej, że - jak już wskazano powyżej - impulsem do takiego

działania była dokonane przez Zamawiającego modyfikacje. Wymaga także zauważenia, że

sam fakt wyspecyfikowania tych informacji w toku postępowania odwoławczego potwierdza,

że działanie takie było możliwe już na etapie wnoszenia odwołania, a także, że przedstawione

w odwołaniu żądanie udostępnienia dokumentacji źródłowej mogło być nadmierne, skoro

wystarczające byłoby przekazanie wylistowanych informacji. Ponadto wskazać należy, że

Zamawiający kwestionował zasadność udostępnienia dokumentacji źródłowej, podnosząc, że

kody źródłowe służą tylko do połączenia prac wykonanych przez wykonawcę z ANPRS PL

i wykonawca nie musi ich na tym etapie znać, jak również zwracając uwagę, że z uwagi na

fakt, iż ww. system gromadzi ogromną ilość danych wrażliwych, udostępnianie protokołów

komunikacji na tym etapie postępowania nie byłoby celowe, Odwołujący zaś nie przedstawił

konstruktywnej argumentacji wykazującej okoliczności przeciwne. Izba podkreśla, że nie

neguje faktu, iż przekazanie bardziej szczegółowych danych dotyczących systemu ANPRS PL

z perspektywy wykonawców byłoby pożądane i być może jest uzasadnione, niemniej aby

możliwe było uwzględnienie przedmiotowego zarzutu Odwołujący winien był wykazać, że bez

konkretnych, ściśle określonych informacji czy danych, nie jest możliwe dokonanie wyceny

tego elementu przedmiotu zamówienia. W ocenie Izby Odwołujący Kapsch temu obowiązkowi

nie sprostał.

Za niewykazany Izba uznała również zarzut wskazany pod numerem 2b odwołania, który

odnosił się do naruszenia przez Zamawiającego zasady swobody umów w ukształtowaniu

zakresu obowiązków gwarancyjnych.

W tym kontekście zwrócenia uwagi wymaga okoliczność, że postępowanie odwoławcze,

w którym zakresem zaskarżenia objęto treść ogłoszenia lub SIWZ, ma charakter

kontradyktoryjny, co oznacza, że strony zobowiązane są zaprezentować okoliczności

faktyczne stanowiące podstawę ich argumentacji. Odwołujący jest zatem co do zasady

56

zobowiązany przedstawić w odwołaniu podstawy faktyczne dla podnoszonych zarzutów,

a podstawy te muszą być skonkretyzowane. Ponadto w postępowaniu odwoławczym strony

są także zobowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki

prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej

strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia

rozprawy (por. art. 190 ust. 1 ustawy Pzp). W konsekwencji Odwołujący Kapsch stawiając

zarzut naruszenia art. 5 k.c. oraz art. 3531 k.c. powinien był wykazać, że sposób ukształtowania

obowiązków gwarancyjnych w IPU jest sprzeczny z naturą stosunku zobowiązaniowego,

z ustawą czy z zasadami współżycia społecznego, przy czym „wykazać” oznacza po pierwsze

przedstawić konkretną, uzasadnioną merytorycznie argumentację, a po drugie poprzeć tę

argumentację w miarę możliwości właściwymi środkami dowodowymi. Argumentacji, że zakres

obowiązków gwarancyjnych w istocie narusza zasadę swobody umów, Odwołujący de facto

nie przedstawił. Odwołujący co prawda odniósł się do niektórych postanowień umownych

regulujących przedmiotową kwestię, niemniej poza faktem, że nie są one dla wykonawców

korzystne, z jego wypowiedzi nie sposób wywieść merytorycznego uzasadnienia dla

stwierdzenia naruszenia prawa czy zasad współżycia społecznego.

Po pierwsze Izba wskazuje, iż w kontekście ustalonego w § 12 ust. 3 IPU okresu

gwarancji, Odwołujący Kapsch powołał się wyłącznie na sprzeczność z warunkami rynkowymi,

których jednak w żaden sposób nie omówił ani nie sprecyzował. Odwołujący nie podjął nawet

próby wyjaśnienia, jakie warunki czy praktyki rynkowe są stosowane w kontraktach tego typu

i dlaczego ustalony w przedmiotowym postępowaniu okres gwarancji miałby od tych

warunków rynkowych odbiegać i w jakim zakresie. Odwołujący nie przedstawił także

jakichkolwiek dowodów, pomimo, że w ocenie Izby złożenia takich dowodów celem wykazania

istniejących praktyk rynkowych było obiektywnie możliwe (dowodami mogły być chociażby

wyciągi z wzorów umów w innych podobnych postępowaniach). Podobnie Odwołujący nie

wskazał w żaden sposób, aby sprzeczna ze wspomnianymi warunkami rynkowymi (nie

mówiąc o przepisach prawa czy zasadach współżycia społecznego) miała być okoliczność, że

Zamawiający wymaga gwarancji wykonawcy na wskazany okres także w przypadku, gdy

gwarancja producenta jest krótsza.

Po drugie, nie stanowi potwierdzenia stawianych zarzutów argumentacja Odwołującego

dotycząca tego, że okres gwarancji miałby obowiązywać już po okresie utrzymania, kiedy to

Odwołujący nie będzie już miał wpływu na sposób użytkowania dostarczonych elementów.

Powyższe w ocenie Izby nie jest niczym nadzwyczajnym i wynika z samej istoty instytucji

gwarancji, która udzielana jest na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia (lub jego

elementów) i obowiązuje od dnia jego wydania/odbioru/zatwierdzenia na określony czas, kiedy

to co do zasady gwarant nie ma już wpływu na sposób użytkowania produktu (przedmiotu

57

zamówienia). Okoliczność, że w ramach przedmiotowego zamówieniu wykonawca będzie

świadczył także usługi Utrzymania Punktów Kontrolnych pozostaje bez wpływu na ocenę jego

obowiązków gwarancyjnych. Z kolei powoływanie się na fakt, że długość okresu gwarancji ma

znaczenie w kontekście zwrotu części zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia, nie

świadczy o tym, że przyjęta długość okresu gwarancji jest nieuzasadniona potrzebami

Zamawiającego i sprzeczna z zasadami współżycia społecznego czy bliżej niedookreślonymi

przez Odwołującego „warunkami rynkowymi”. Odwołujący mógł wszakże w takiej sytuacji

formułować zarzut niezgodności postanowienia § 21 ust. 11 IPU z ustawą Pzp lub kodeksem

cywilnym, domagając się zmniejszenia wysokości zatrzymywanego zabezpieczenia.

Odwołujący nie kwestionował także okoliczności, na jakie wskazywał Zamawiający, celem

wyjaśnienia powodów, dla których ustalił taki a nie inny okres gwarancji.

Po trzecie, okoliczność, że w ocenie Odwołującego racjonalnym byłoby ograniczenie

świadczenia gwarancyjnego do elementów konstrukcyjnych tudzież wydłużenie okresu

utrzymania do 60 miesięcy nie oznacza, że ustalone przez Zamawiającego obowiązki

gwarancyjne naruszają obowiązujące przepisy czy zasady współżycia społecznego. Izba

dostrzegła, że okres gwarancji w istocie jest długi, natomiast Odwołujący nie wykazał, aby był

on nadmierny, a tym bardziej aby naruszał wskazane w petitum odwołania przepisy.

Podniesiona w piśmie procesowym okoliczność, że poziom wymagań w okresie gwarancyjnym

jest zbliżony do wymagań utrzymaniowych nie była wskazana w odwołaniu, podobnie jak

kwestia zbliżonych koszów tych świadczeń. Izba ma świadomość, iż kwestionowane

wymagania mogą przekładać się na określenie nakładu sił i środków wykonawcy w okresie

gwarancyjnym, a w konsekwencji na wynagrodzenie wykonawców, natomiast ocena

wiążących się z tym kosztów niewątpliwie jest możliwa, okoliczności przeciwnej Odwołujący

nie wykazywał. Samo zaś odwoływanie się do bliżej niesprecyzowanych „warunków

rynkowych” bez wskazania konkretnej argumentacji, zdecydowanie nie jest wystarczające.

Zdaniem Izby Odwołujący Kapsch nie wykazał także zasadności swoich twierdzeń co do

przewidzianych w IPU terminów napraw gwarancyjnych. Argumentacja, że w jego ocenie

terminy wymagają urealniania i w wielu przypadkach dokonanie naprawy może nie być

możliwe w ustalonym czasie, nie wystarcza do stwierdzenia zasadności zarzutu.

W szczególności Odwołujący nie doprecyzował swoich wywodów i żądań, w jakich konkretnie

przypadkach dokonanie napraw w ustalonych terminach może nie być możliwe i dlaczego.

Samo zwrócenie uwagi na możliwość zaistnienia pewnego ryzyka, bez skonkretyzowania

okoliczności, które potwierdzałyby prawdopodobieństwo zmaterializowania się tego ryzyka,

nie pozwala na uznanie, że ustalone w umowie terminy nie są możliwe to dotrzymania.

Jednocześnie Odwołujący domagał się wydłużenia terminu poszczególnych napraw

gwarancyjnych do 16 tygodni również nie precyzując, jakich dokładnie napraw to dotyczy,

58

a przecież termin ten zapewne nie byłby adekwatny do wszystkich przypadków. Odwołujący

jedynie przykładowo powołał się na naprawy dotyczące elementów konstrukcyjnych i nośnych,

niemniej nawet w tym zakresie swoich twierdzeń nie udowodnił. Być może Zamawiający

w ramach poprzednio obowiązującej umowy przewidział dogodniejsze dla wykonawców, czy

też bardziej adekwatne terminy realizacji obowiązków gwarancyjnych, niemniej po pierwsze

okoliczność ta sama w sobie nie przesądza jeszcze o sprzeczności postanowień umownych

z przepisami prawa, których naruszenie zarzucono, a po drugie swojej argumentacji

Odwołujący nie poparł żadnymi dowodami, a mógł przedstawić chociażby dokumentację

przetargu, na który się powoływał. Podkreślić należy, że Izba nie może domniemywać treści

wprost nie wskazanych w zarzutach i żądaniach Odwołującego, a nadto za Odwołującego

poszukiwać stosownych dowodów, takie postępowanie stanowiłoby naruszenie zasady

równości stron w postępowaniu odwoławczym.

Ponadto Izba za nieuzasadniony uznała przedmiotowy zarzut w zakresie dotyczącym

objęcia gwarancją dokumentacji dostarczanej lub opracowywanej przez Zamawiającego.

Zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 2 pkt 7 IPU Dokumentacja Umowna (objęta zakresem

gwarancji zgodnie z § 12 ust. 1 IPU) stanowi dokumenty dostarczone lub opracowane lub

wykonane przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub Podwykonawcę Dalszego, lub wspólnie

przez Strony w ramach realizacji Umowy i na potrzeby Umowy, w tym wszelkie jej modyfikacje.

Jest to zatem Dokumentacja, w której dostarczaniu, opracowywaniu lub wykonaniu brał udział

wykonawca (samodzielnie, za pomocą podwykonawców lub wspólnie z Zamawiającym).

Odwołujący nie wskazał jakie to dokumenty miałyby być dostarczane czy opracowywane

wyłącznie przez Zamawiającego, a nadto że byłyby one objęte zakresem definicji wskazanej

w § 1 ust. 2 pkt 7 IPU ani, że na ich treść czy prawidłowość wykonawca nie miałby wpływu

w trakcie realizacji umowy.

Nie potwierdził się również zarzut oznaczony nr 2e w odwołaniu, który dotyczył

uzależnienia osiągnięcia Kamienia Milowego „Budowa i uruchomienie nowych punktów” od

podpisania protokołów odbioru bez wad i usterek, pomimo wprowadzenia w IPU kategorii Wad

Nieistotnych.

W ocenie Izby argumentacja Odwołującego Kapsch przedstawiona na potrzeby

omawianego zarzutu stanowi w istocie polemikę z ustalonymi przez Zamawiającego

warunkami umownymi, mającą służyć przekonaniu Zamawiającego co do wprowadzenia

w IPU pewnych zmian, nie zaś argumentację służącą wykazaniu, że postanowienie § 8 ust.

15 IPU narusza wskazane w odwołaniu przepisy prawa. Izba podkreśla, że rolą środków

ochrony prawnej nie jest minimalizowanie ryzyk kontraktowych i kształtowanie umowy

w sposób dogodniejszy dla wykonawców ani negocjacje postanowień umownych mające na

celu osiągnięcie porozumienia co do kształtu umowy przez strony. Odwołanie służy

konwalidacji sprzecznych z prawem czynności zamawiającego, które stają na drodze

wykonawcom podczas ubiegania się o zamówienie publiczne. Wykonawca, który poddaje

w wątpliwość postanowienia przyszłej umowy, nie może pod pretekstem rzekomych naruszeń

przepisów, negocjować w postępowaniu odwoławczym ich treści, zmierzając do ich

ukształtowania w sposób dla siebie bardziej korzystny (por. m.in. wyrok z dnia 4 lutego 2019

r., sygn. akt KIO 51/19).

Należy zauważyć, że poza lakonicznym stwierdzeniem, że „takie ukształtowanie

warunków IPU narusza zasady współżycia społecznego” Odwołujący Kapsch nie przedstawia

jakichkolwiek wywodów mających potwierdzić zasadność podniesionych w odwołaniu

naruszeń przepisów prawa, ograniczając się jedynie do własnej arbitralnej oceny. Okoliczność,

że inne rozwiązanie byłoby w ocenie Odwołującego „prawidłowym i słusznym z punktu

widzenia praktyki kontraktowej” stosownego uzasadnienia bynajmniej nie stanowi. Odwołujący

po raz kolejny zresztą referuje do bliżej niedookreślonej „praktyki kontraktowej”, które ani nie

wyjaśnia, ani nie prezentuje za pomocą ewentualnych środków dowodowych. Samo

gołosłowne, nie poparte dowodami, odwołanie się do innych postępowań, nie może być

uznane za wystarczające, aby uznać zarzutu za zasadny. Ponadto okoliczność, iż praktyka

kontraktowa może być odmienna, nie przesądza jeszcze o tym, że działanie zamawiającego

będzie sprzeczne z naturą stosunku zobowiązaniowego czy zasadami współżycia

społecznego, może być ono bowiem uzasadnione na gruncie konkretnego postępowania. Aby

jednak dokonać stosownej oceny konieczne jest wykazanie, że działanie Zamawiającego

faktycznie odbiega od przyjętej na danym rynku praktyki, czego Odwołujący nie uczynił. Nie

do końca zrozumiałe jest także powoływanie się przez Odwołującego na okoliczność, jakoby

z § 15 ust. 13 pkt 1 IPU miało wynikać, że w przypadku wad nieistotnych wynagrodzenie nie

zostanie wypłacone, w sytuacji gdy z postanowienia tego wynika, iż podstawą faktury będzie

podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru bez wad lub usterek istotnych prac objętych

tym protokołem. Okoliczności wskazywanej przez Odwołującego przeczył również

Zamawiający. Z treści § 15 IPU nie wynika, aby wypłata wynagrodzenia za budowę

i uruchomienie Punktów Kontrolnych miała być bezpośrednio powiązana z osiągnięciem

Kamienia Milowego. Sygnalizowana zaś na rozprawie okoliczność, że postanowienie to nie

jest w pełni zbieżne terminologicznie z § 8 ust. 10 IPU nie stanowiła podstawy faktycznej

zarzutu.

Mając na uwadze powyższe Izba uznała, że odwołanie w sprawie o sygn. akt KIO

1593/20 podlega uwzględnieniu w zakresie zarzutu nr 1b oraz 2a i oddaleniu w pozostałym

zakresie, wobec czego na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku postępowania na podstawie

art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz

rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018

r. poz. 972). Skład orzekający podziela pogląd ugruntowany w orzecznictwie sądów

powszechnych, iż w przypadku rozstrzygnięcia, w którym część odwołania wniesionego do

Krajowej Izby Odwoławczej zostaje uwzględniona, zaś część oddalona zasada

odpowiedzialności za wynik postępowania odwoławczego oznacza obowiązek stosunkowego

rozdzielenia kosztów postępowania odwoławczego w takiej części, w jakiej odwołanie odniosło

skutek (por. m.in. postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2018 r.,

sygn. akt XXIII Ga 830/18, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 stycznia 2016 r. sygn.

akt XXIII Ga 1992/15, wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. sygn.

akt XXIII Ga 880/16, wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 17 listopada 2016 r. sygn. akt

X Ga 653/16, postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 r. sygn.

akt XXIII Ga 1886/17).

W przedmiotowej sprawie Izba częściowo uwzględniła i częściowo oddaliła odwołanie.

Odwołanie okazało się zasadne w stosunku 2/5 (zarzut oznaczony nr 1b oraz 2a) i bezzasadne

w pozostałej części (zarzuty oznaczone nr 1d, 2b i 2e). Kosztami postępowania obciążono

zatem Zamawiającego w części 2/5 i Odwołującego w części 3/5. Na koszty postępowania

odwoławczego składał się wpis uiszczony przez Odwołującego w wysokości 15 000 zł oraz

koszty poniesione przez Odwołującego z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika w kwocie 3 600

zł. Odwołujący poniósł dotychczas koszty postępowania odwoławczego w wysokości 18 600

tymczasem odpowiadał za nie jedynie do wysokości 11 600 zł (18 600 zł x 3/5). Wobec

powyższego Izba zasądziła od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kwotę 7 440 zł

stanowiącą różnicę pomiędzy kosztami poniesionymi dotychczas przez Odwołującego

a kosztami postępowania, za jakie odpowiadał w świetle jego wyniku.

II. Sygn. akt KIO 1625/20

Odwołanie wykonawcy PolCam Izba oddaliła w całości.

Za niezasadny Izba uznała zarzut nr 1 obejmujący połączenie zamówienia

polegającego na robotach budowlanych z dostawami i usługami w sposób utrudniający

konkurencję.

Na wstępie Izba zwraca uwagę, iż zgodnie z art. 5b ustawy Pzp, stanowiącego

wskazaną w odwołaniu podstawę ww. zarzutu, Zamawiający nie może w celu uniknięcia

stosowania przepisów ustawy: 1) łączyć zamówień, które odrębnie udzielane wymagają

zastosowania różnych przepisów ustawy; 2) dzielić zamówienia na odrębne zamówienia,

61

w celu uniknięcia łącznego szacowania ich wartości. Powołanie się w petitum odwołania na

naruszenia tego przepisu uznać należy za chybione, jako że jego dyspozycja nie odnosi się

do stanu faktycznego, jaki miał miejsce w przedmiotowym postępowania - Zamawiający nie

łączył zamówień, które wymagają zastosowania różnych przepisów ustawy w celu uniknięcia

stosowania przepisów ustawy. Zakaz łączenia zamówień, o którym mowa w tym przepisie,

obejmuje jedynie przypadki mające na celu korzystanie z łagodniejszych reżimów stosowania

ustawy lub w ogóle wyłączenie jej stosowania, a do tego podstawy faktyczne odwołania się

nie odnosiły.

Niezależnie od powyższego, Izba nie podzieliła argumentacji Odwołującego PolCam

jakoby zamówienie powinno zostać podzielone na części w ten sposób, aby wyłączyć z jego

zakresu budowę konstrukcji nośnych Punktów Kontrolnych, mając na uwadze fakt, że rynek

rozwiązań dotyczących dedykowanych systemów analizy, rozpoznawania pojazdów,

systemów klasyfikujących, nie obejmuje zbyt wielu podmiotów (zwłaszcza MŚP), które

jednocześnie łączą rozwój i wdrażanie tego typu rozwiązań oraz usługi budowlane.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający może podzielić

zamówienie na części, określając zakres i przedmiot tych części. Z literalnego brzmienia tego

przepisu można wywieść, że podział zamówienia nie jest obowiązkiem Zamawiającego, lecz

jego uprawnieniem (por. m.in. wyrok KIO z dnia 13 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2261/17,

z dnia 23 października 2018 r., sygn. akt KIO 2016/18, z dnia 9 stycznia 2019 r., sygn. akt KIO

2629/18, z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt KIO 878/18). Koresponduje to z treścią art. 46

ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 94, str.

65), w myśl którego instytucje zamawiające mogą postanowić o udzieleniu zamówienia

w oddzielnych częściach; mogą też określić wielkość i przedmiot takich części. Ustawodawca

krajowy nie skorzystał z możliwości wskazanej w ust. 4 tego przepisu, w myśl którego państwa

członkowskie mogą wdrożyć przepisy ust. 1 akapit drugi, ustanawiając obowiązek udzielania

zamówień w formie oddzielnych części na warunkach określanych zgodnie ze swoim prawem

krajowym i z uwzględnieniem prawa unijnego (por. m.in. wyrok z dnia 6 października 2017 r.,

sygn. akt KIO 1985/17).

Jakkolwiek z przepisów ustawy Pzp oraz wspomnianej dyrektywy można

wywieść zasadę dążenia do podziału zamówienia na części, niemniej nie oznacza to, że

przedmiot zamówienia musi być podzielony na części w każdym przypadku. Może bowiem

okazać się, że przedmiot zamówienia w ogóle jest niepodzielny lub nie powinien zostać

podzielony w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub

celowościowych. Odwołujący powołując się na preambułę dyrektywy 2014/24/UE pomija

okoliczność, iż w dalszej części tej preambuły (motyw 78) wskazano, iż „Instytucja

zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części,

jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej

podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani

sądowemu. W przypadku gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na

części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia

powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przyczyny te

mogłyby być na przykład następujące: instytucja zamawiająca mogłaby stwierdzić, że taki

podział groziłby ograniczeniem konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub

nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia, lub też potrzeba skoordynowania działań

różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie

zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.” Powyższe znajduje potwierdzenie także

w treści art. 5f ustawy Pzp, w którym wskazano przykładowe sytuacje, kiedy przedmiot

zamówienia nie może zostać podzielony (zgodnie z tym przepisem jeżeli przedmiot zamówienia

nie może zostać podzielony, w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych,

ekonomicznych lub celowościowych, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące

tego rodzaju zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi).

Mając zatem na uwadze przepisy ustawy Pzp oraz Dyrektywy 2014/24/UE, na którą

powoływał się Odwołujący, należy stwierdzić, że zarówno ustawodawca krajowy jak i unijny

pozostawił swobodę Zamawiającemu w zakresie decyzji o podziale zamówienia na części,

wprowadzając jedynie po stronie Zamawiającego obowiązki informacyjne (por. art. 96 ust. 1

pkt 11 ustawy Pzp - obowiązek wskazania w protokole powodów niedokonania podziału

zamówienia na części).

Stanowisko Odwołującego o konieczności wyodrębnienia z zakresu zamówienia

elementów odnoszących się do konstrukcji nośnych Punktów Kontrolnych nie jest zasadne.

Punkt Kontrolny zgodnie z definicją zawartą w § 1 ust. 2 pkt 62 IPU stanowi kompleksowy

zespół Elementów Punktu Kontrolnego SPOE KAS umożliwiający zainicjowanie rejestrowania

danych pojazdu w celu kontroli poboru Opłaty Elektronicznej. Elementem Punktu Kontrolnego

(zgodnie z definicją wskazaną w § 1 ust. 2 pkt 16 IPU) jest dowolna część

składowa/komponent Infrastruktury Przydrożnej, m.in.: konstrukcja nośna, fundament osprzęt

taki jak np. lasery, przekaźniki, nadajniki, anteny, kamery, sterowniki, ale również maszty,

szafy, okablowanie, stopnie, ogrodzenia oraz wszelkie inne elementy wyposażenia drogi.

Skoro efektem realizacji zamówienia ma być uruchomienie nowych Punktów Kontrolnych

służących osiągnięciu celu zamówienia w postaci kontroli prawidłowości uiszczania Opłaty

Elektronicznej w SPOE KAS, to uzasadnionym zarówno organizacyjnie, jak i technicznie jest

objęcie jednym zamówieniem całego procesu budowy i uruchomienia Punktów Kontrolnych

63

(czy też dostosowania istniejących miejsc poboru opłat do pełnienia funkcji Punktów

Kontrolnych), a więc nie tylko fizycznego postawienia konstrukcji wsporczych, ale

i wyposażenia ich w całe niezbędne oprzyrządowanie i oprogramowanie. Izba za wiarygodne

uznała stanowisko Zamawiającego, iż powyższe czynności stanowią jednolitą całość,

a niezrealizowanie jednego z tych elementów, np. na skutek braku wykonawcy,

uniemożliwiałoby realizację całości zamówienia lub prowadziłoby do poniesienia

niewspółmiernych kosztów związanych z integrację rozwiązań dostarczonych przez różne

podmioty. W ocenie Izby dokonanie podziału zamówienia w sposób wskazany przez

Odwołującego PolCam zwiększałoby po stronie Zamawiającego ryzyko nienależytego,

nieterminowego wykonania, a potrzeba potencjalnego skoordynowania działań różnych

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić

właściwemu wykonaniu zamówienia (każde dodatkowe postępowanie niesie dodatkowe

ryzyko). Podkreślić należy, że podział zamówienia na części nie może odbywać się kosztem

efektywności, jaką można zapewnić udzielnie zamówienia jednemu wykonawcy oraz

uzasadnionych rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Odwołujący nie przedstawił zaś

argumentacji, która poddawałaby w wątpliwość istnienie wskazywanych przez Zamawiającego

uzasadnionych potrzeb związanych z koniecznością wykonania przedmiotu zamówienia przez

jeden podmiot.

Odwołujący nie uprawdopodobnił także, aby w okolicznościach przedmiotowej sprawy

zaniechanie podziału zamówienia na części naruszało uczciwą konkurencję. Sam fakt, że

w odniesieniu do niektórych wykonawców konieczne może okazać się ubieganie się

o udzielenie zamówienia wspólnie z innym podmiotem nie świadczy jeszcze o tym, że doszło

naruszenia przepisów ustawy Pzp. Tworzenie konsorcjów na potrzeby realizacji zamówień

o złożonym charakterze jest zjawiskiem szeroko praktykowanym. Należy zauważyć, że każdy

opis przedmiotu zamówienia niesie za sobą w mniejszym lub większym stopniu, pośrednio lub

bezpośrednio, ograniczenie konkurencji. Odwołujący nie został pozbawiony możliwości

ubiegania się o udzielenie zamówienia, a sama okoliczność, iż takie rozwiązanie może

zniechęcać go do udziału w postępowaniu, jest niczym innym jak wyłącznie jego subiektywna

oceną. Instytucji podziału zamówienia na części nie można interpretować jako konieczności

udogodnienia wykonawcom z przyczyn technologicznych, funkcjonalnych czy organizacyjnych

możliwości ubiegania się o to zamówienie, nie można bowiem tracić z oczu specyfiki danego

zamówienia czy rzeczywistych, uzasadnionych potrzeb zamawiającego.

Za niezasadny Izba uznała także zarzut oznaczony nr 2 odwołania, dotyczący

sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający oszacowanie zakresu prac

oraz kosztów. Zarzut ten Odwołujący odnosił do kilku aspektów.

Po pierwsze Odwołujący PolCam wskazywał na kwestię zastrzeżenie określenia liczby

realizacji nowych Punktów Kontrolnych oraz liczby pasów ruchu do modernizacji w istniejących

punktach poboru opłat, a tym samym, przy założeniu istnienia kosztów ogólnych bez względu

na ilość budowanych nowych Punktów kontrolnych oraz pasów ruchu do modernizacji,

uniemożliwienie precyzyjnego oszacowania ceny oferty. Po drugie Odwołujący wskazywał na

zaniechanie udostępnienia przez Zamawiającego wyników analizy, która została

przeprowadzona w celu ustalenia nowych Punktów Kontrolnych. W związku z dokonanymi

przez Zamawiającego modyfikacjami OPZ, argumentacji w tym zakresie Odwołujący PolCam

już później nie podtrzymywał, co potwierdza treść pisma Odwołującego z dnia 11 sierpnia 2020

r., w którym zmodyfikowano zakres zarzutów i żądań i którego zakresem ww. aspektów już nie

objęto. Oznacza to, że rozpoznawanie tej kwestii przez Izbę, w świetle poczynionych zmian

w treści SIWZ oraz zmian stanowiska procesowego Odwołującego, stało się

bezprzedmiotowe.

Jako kolejny z aspektów Odwołujący PolCam wskazywał na zaniechanie udostępnienia

przez Zamawiającego specyfikacji interfejsu wymiany danych z systemem ANPRS PL oraz

systemem SPOE KAS, co uniemożliwia oszacowanie kosztów implementacji tych interfejsów,

a tym samym złożenie konkurencyjnej oferty. Izba miała na względzie, iż poza powyższym

stwierdzeniem Odwołujący nie przedstawił żadnej argumentacji merytorycznej celem poparcia

stawianego zarzutu. W szczególności nawet jednym zdaniem Odwołujący nie wyjaśnił do

wyceny jakich elementów zamówienia konieczna jest wiedza co do specyfikacji interfejsu

wymiany danych ww. systemów, nie wskazał także dlaczego dane zawarte w SIWZ nie są

wystarczające na potrzeby kalkulacji ceny ofertowej ani nie wskazał jakich konkretnie danych

czy informacji potrzebuje i z realizacją jakich obowiązków umownych się one wiążą. Takie

sformułowanie zarzutu, bez wykazania, ani nawet bez wskazania, dlaczego Zamawiający

powinien udostępnić żądane dane, jak również bez wytłumaczenia dlaczego zaniechanie

Zamawiającego w ogóle narusza prawo, powoduje, że zarzut ten nie mógł zostać przez skład

orzekający uwzględniony. Sam postulat udostępnienia pewnych informacji czy dokumentów,

bez podjęcia próby wyjaśnienia podstaw takiego żądania i wykazania naruszenia przepisów

ustawy Pzp, nie stanowi skutecznego zarzutu. W kontekście udostępnienia specyfikacji

interfejsu wymiany danych z systemem ANPRS PL Izba odsyła także do uzasadnienia

przedstawionego w zakresie zarzutu nr 1d odwołania w sprawie KIO 1593/20, które zachowuje

aktualność również na gruncie omawianego zarzutu, w szczególności w zakresie

wskazującym na dokonane przez Zamawiającego modyfikacje postanowień Rozdziału 6 OPZ.

W ocenie Izby Odwołujący nie uprawdopodobnił także, aby brak udostępnienia wskazanych

danych świadczyć miał o uprzywilejowaniu podmiotów posiadających relacje z wykonawcą

tych systemów. Odwołujący swojego stanowiska nawet szerzej nie rozwinął, w szczególności

65

nie wyjaśnił w czym w ogóle miałaby przejawiać się przewaga konkurencyjna innych

wykonawców. Nie jest rolą Izby domyślanie się, jaki był zamysł i cel Odwołującego przy

stawianiu poszczególnych zarzutów.

Ostatnim z aspektów objętych przez Odwołującego PolCam zakresem zarzutu nr 2 były

ogólne wywody dotyczące sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający

oszacowanie zakresu prac oraz kosztów, jak i określenia istotnych postanowienia umowy

w sposób rażąco naruszający proporcjonalność, formułując odpowiedzialność za ryzyka, na

które wykonawca nie ma wpływu w sposób dalece wykraczający poza zasadę równego

traktowania stron umów oraz sprawiedliwości społecznej. Powyższe Izba wywodzi z treści

petitum odwołania, bowiem w części zawierającej uzasadnienie postawionych zarzutów (pkt 2

uzasadnienia) do powyższego Odwołujący PolCam w ogóle się nie odnosi. Na kanwie tak

opisanego zarzutu Odwołujący domagał się wprowadzenia modyfikacji do SIWZ w zakresie

opisanym w Załączniku nr 1 do odwołania. W przedstawionej w tym załączniku tabeli zawarto

wyłącznie postulaty co do wprowadzenia zmian w SIWZ, ograniczając się do zacytowania

treści pierwotnie ukształtowanych postanowień OPZ i IPU oraz wskazania wymaganych

w ocenie Odwołującego zmian, sprowadzających się głównie do usunięcia danego

postanowienia lub jego uzupełnienia. Odwołujący PolCam nie przedstawił jakiegokolwiek

konstruktywnego, merytorycznego uzasadnienia dla postulowanych zmian, nie mówiąc

o przedstawieniu uzasadnienia dla stwierdzenia po stronie Zamawiającego naruszenia prawa,

zarzucanego w odwołaniu.

W tym kontekście należy podkreślić, że zarówno z przepisów prawa, jak

i z orzecznictwa Izby i sądów powszechnych jednoznacznie wynika, że zarzut musi być

skonkretyzowany. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od

niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany

na podstawie ustawy. W myśl zaś ust. 3 ww. przepisu odwołanie powinno wskazywać

czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność

z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. Jak słusznie

zauważył Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 18 kwietnia 2012 r., sygn. akt I Ca

117/12 „Z jednej strony zostało zatem wprowadzone przedmiotowe ograniczenie dla

odwołującego się w postaci niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego,

a z drugiej strony dla KIO, które nie może orzekać co do zarzutów niezwartych w odwołaniu.”

Zarówno granice rozpoznania sprawy przez KIO, jak i sąd, są ściśle określone przez zarzuty

odwołania, oparte na konkretnej i precyzyjnej podstawie faktycznej. W orzecznictwie Izby

ugruntowany jest pogląd, iż odwołanie powinno wyrażać zastrzeżenia wobec dokonanych

66

przez zamawiającego czynności lub zaniechań, co oznacza obowiązek zaprezentowania

przez odwołującego nie tylko podstawy prawnej takich zastrzeżeń, ale przede wszystkim

argumentacji odnoszącej się postulowanej oceny. Oznacza to zatem konieczność odniesienia

się do elementów stanu faktycznego, jak również podjętych czynności lub zaniechań

zamawiającego w taki sposób, który pozwoli na uznanie, że podniesione zostały konkretne

zarzuty wobec tych czynności lub zaniechań przypisanych zamawiającemu (tak m.in. Krajowa

Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11 stycznia 2018 r., sygn. akt KIO 2684/17). Kluczowe

znaczenie ma przede wszystkim podanie w treści odwołania wyczerpującego uzasadnienia

faktycznego zawierającego argumentację pozwalającą na ocenę poprawności zachowań

zamawiającego, które kwestionuje we wniesionym odwołaniu odwołujący (por m.in. wyrok Izby

z dnia 31 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1613/18). Powyższe ma o tyle istotne znaczenie, że

umożliwia zamawiającemu i uczestnikom postępowania odniesienie się do kwestionowanych

przez odwołującego czynności czy zaniechań Zamawiającego.

W konsekwencji podstawa faktyczna zarzutu powinna odnosić się do wykazania

konkretnych przyczyn, które zdaniem Odwołującego świadczyć mają o tym, że doszło do

naruszenia przepisów ustawy Pzp. Odwołujący, kwestionując postanowienia OPZ oraz IPU,

powinien więc przestawić argumentację, dlaczego dane postanowienie narusza przepisy

prawa, a w przypadku postanowień umownych ewentualnie dobre obyczaje i zasady

współżycia społecznego. Zdecydowanie za niewystarczające uznać należy poprzestanie na

przywołaniu w petitum odwołania ogólnego stanowiska o sporządzeniu opisu przedmiotu

zamówienia w sposób utrudniający oszacowanie zakresu prac oraz kosztów, czy

o ukształtowaniu IPU w sposób naruszający proporcjonalność, formułując odpowiedzialność

za ryzyka, w sposób wykraczający poza zasadę równego traktowania stron umów oraz

sprawiedliwości społecznej (tym bardziej, że szereg postanowień przedstawionych w tabeli

dotyczy całkowicie innych kwestii niż wspomniana odpowiedzialność wykonawcy na zasadzie

ryzyka). Powyższe, jakże ogólne i lakoniczne, stanowisko Odwołującego PolCam nie referuje

w ogóle do stanu faktycznego sprawy ani do potencjalnego naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Odwołujący nie pokusił się o przedstawienie merytorycznej argumentację mającej wykazać

naruszenie przepisów prawa. Izba wskazuje, że środkom ochrony prawnej przysługują

konkretne cele - służą one konwalidacji działań lub zaniechań zamawiającego, które są

niezgodne z ustawą Pzp. Rozwianiu potencjalnych wątpliwości pojawiających się

u wykonawców podczas analizy postanowień SIWZ, wyeliminowaniu możliwych nieścisłości

w dokumentacji, czy doprecyzowaniu niejednoznacznej treść tej dokumentacji, co do zasady

służy inny instrument - wyjaśnienia treści SIWZ.

Decydując się na objęcie wskazanych w załączonej do odwołania tabeli postulatów co

do zmian OPZ i IPU, Odwołujący PolCam powinien wykazać, że ukształtowanie treści SIWZ

67

w określony sposób narusza przepisy ustawy Pzp i staje wykonawcom na drodze do uzyskania

zamówienia. Powyższe jest kluczowe dla możliwości uwzględnienia odwołania, a zaniechanie

dopełnienia tego obowiązku powoduje negatywne konsekwencje procesowe dla

Odwołującego w postaci oddalenia zarzutu nr 2. W ocenie Izby w odniesieniu do

żadnej z postulowanych w tabeli modyfikacji postanowień SIWZ Odwołujący PolCam nawet

nie uprawdopodobnił potencjalnego naruszenia przepisów ustawy Pzp. Odwołujący nie pokusił

się także o złożenie jakichkolwiek dowodów mających potwierdzać jego stanowisko. Dopóki

Odwołujący nie wykaże, że poszczególne postanowienia OPZ czy warunki kontraktu naruszają

normy prawne wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów, tudzież zasady

współżycia społecznego czy dobre obyczaje w ściśle określonym aspekcie, dopóty

zachowania Zamawiającego, polegającego na ustaleniu treści określonych postanowień OPZ

oraz IPU, nie sposób uznać za niezgodne z ustawą Pzp, nawet jeśli ukształtowanie tych

postanowień w sposób wskazany w odwołaniu byłoby dla jednej lub wszystkich stron

obiektywnie korzystniejsze czy bardziej uzasadnione. W takiej sytuacji zmiana

kwestionowanych postanowień umownych leży w wyłącznej gestii Zamawiającego (przy czym

do części postulatów Odwołującego Zamawiający się przychylił i oczekiwane zmiany

wprowadził).

Za niewykazany Izba uznała zarzut naruszenia art. 31 ust. 2 ustawy Pzp (zarzut nr 3

odwołania). Zgodnie z tym przepisem, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie

i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego.

Odwołujący domagając się uzupełnienia dokumentów zamówienia o PFU powinien wyjaśnić

istnienie podstaw takiego stanu rzeczy, a przede wszystkim przedstawić merytoryczną

argumentację służącą wykazaniu zasadności postawionego zarzutu.

Izba ponownie podkreśla, że postępowanie odwoławcze oparte jest o zasadę

kontradyktoryjności - zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp strony i uczestnicy postępowania

odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą

skutki prawne. Zasada ta nie ulega zmianie w postępowaniach odwoławczych, w których spór

dotyczy treści SIWZ czy ogłoszenia o zamówieniu. W tego rodzaju sprawach odwołujący

kwestionuje sposób ukształtowania postanowień SIWZ, OPZ czy IPU, a zatem zgodnie

z regułą płynącą z art. 190 ust. 1 ustawy Pzp, to na odwołującym spoczywa ciężar wykazania,

że sposób ukształtowania postanowień SIWZ narusza przepisy prawa. Izba nie może

zastępować Odwołującego w wypełnieniu tego obowiązku, a w szczególności za

Odwołującego przedstawiać argumentacji mającej służyć uzasadnieniu postawionych

zarzutów i odparciu twierdzeń podnoszonych przez jego przeciwników procesowych. Rolą Izby

nie jest poszukiwanie dowodów na uzasadnienie twierdzeń podnoszonych przez jedną ze

68

stron, a jedynie ocena prezentowanego w toku postępowania odwoławczego materiału

dowodowego (por. m.in. wyrok KIO z dnia 20 stycznia 2020 r., sygn. akt KIO 2/20).

Tymczasem Odwołujący w swoim wywodzie poprzestał na przywołaniu treści art. 31 ust.

2 ustawy Pzp oraz wskazaniu, że niemożliwe jest prawidłowe złożenie oferty, bowiem różni

wykonawcy mogą mieć różne wizje konstrukcji wsporczych, które mogą nie do końca

odpowiadać oczekiwaniom Zamawiającego. Odwołujący w ogóle nie referował do tego, które

konkretnie elementy przedmiotu zamówienia (zakwalifikowanego przez Zamawiającego jako

usługi) należałoby kwalifikować jako roboty budowlane i dlaczego. Okoliczność, że w ocenie

Odwołującego to m.in. ww. konstrukcje wsporcze powinny być objęte zakresem PFU, Izba

może z treści odwołania co najwyżej domniemywać. Również w treści żądania

wyartykułowanego w odwołaniu poprzestano jedynie na lakonicznym wskazaniu, że

Zamawiający ma przekazać program funkcjonalno-użytkowy dotyczący obiektów i robót

budowlanych, podczas gdy tych obiektów i robot budowlanych Odwołujący nawet nie

zidentyfikował. Odwołujący nie zakwestionował również prezentowanego przez

Zamawiającego stanowiska co do sposobu kwalifikacji konstrukcji wsporczych. Ograniczenie

twierdzeń do wskazania, że przywołane przez Zamawiającego interpretacje nie są wiążące,

a Odwołujący się z nimi nie zgadza, bynajmniej nie stanowi konstruktywnej argumentacji.

Odwołujący nie powołał się ani na żadne konkretne regulacje prawne, ani jakiekolwiek

interpretacje mające potwierdzać zasadność jest twierdzeń, nie zakwestionował również

aktualności stanowiska prezentowanego przez Zamawiającego oraz wynikającego

z przedstawionych przez Zamawiającego interpretacji, na gruncie znowelizowanych w 2018 r.

przepisów Prawa budowlanego.

Izba nie może wyręczać Odwołującego w wypełnianiu jego ustawowych obowiązków

procesowych, nie jest również władna do ustalania prawdy materialnej i stwierdzenia

naruszenia przepisów ustawy Pzp z urzędu, w sytuacji kiedy nie zostały one wykazane. Jak

wskazał Sąd Okręgowy w Katowicach XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy w wyroku z 19

marca 2008 r. (sygn. akt XIX Ga 92/08) w postępowaniu odwoławczym przed KIO to strony

postępowania, a nie Izba winna poszukiwać i wykazać dowody na poparcie swoich twierdzeń.

Zatem obowiązkiem strony, na której spoczywa ciężar dowodu jest wskazanie wszystkich

okoliczności, od których zależy powodzenie wnoszonego odwołania. Podobne stanowisko

przedstawił Sąd Okręgowy w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w wyroku z dnia 8

kwietnia 2008 r. (sygn. akt V Ca 571/08), stwierdzając, że kontradyktoryjny charakter

postępowania odwoławczego przed KIO pozostawia inicjatywę dowodową stronom, nie

nakładając na KIO obowiązku ustalenia prawdy materialnej.

W ocenie Izby nie znalazły także potwierdzenia zarzuty oznaczone numerami 4, 6 i 8

odwołania. Podstawy faktyczne ww. zarzutów były ze sobą powiązane, wobec czego Izba

uznała za celowe odniesienie się do nich łącznie.

Odwołujący wskazywał na brak zapewnienia jednakowego dostępu do informacji

posiadanych przez podmioty, które dotychczas były lub są operatorami punktów poboru opłat,

które mają być zmodernizowane i doposażone w sprzęt zapewniający realizację kontroli

poboru opłat. Stanowisko o uprzywilejowaniu pozycji wykonawców obecnie operujących na

MPSO lub wykonujących MPSO w przeszłości, Odwołujący opierał na okoliczności, że

Zamawiający ograniczył dostęp do dokumentacji technicznej punktów poboru opłat niezbędnej

do oszacowania kosztów i sporządzenia konkurencyjnej oferty oraz na tym, że dostęp do

dokumentacji technicznej punktów poboru opłat będzie wynosił jedynie kilkanaście dni, co ze

względu na ogromny zakres i objętość w praktyce uniemożliwi precyzyjne oszacowanie ceny

oferty. W ocenie Izby powyższe twierdzenia Odwołującego nie zostały wykazane.

Nie sposób kwestionować uprawnienia Zamawiającego do skorzystania z art. 37 ust. 6

ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający nie ma obowiązku udostępniania części

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, jeżeli nałożył na

wykonawców wymogi mające na celu ochronę poufnego charakteru informacji,

udostępnianych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W takim przypadku

zamawiający określa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki mające na celu

ochronę poufnego charakteru informacji oraz wskazuje sposób uzyskania tych informacji.

Skoro zatem ustawa Pzp daje możliwość zamawiającym, aby w celu ochrony informacji

o charakterze poufnym, mogli wstrzymać się z jej udostępnieniem do czasu wyegzekwowania

od wykonawców stosowania się do określonych wymogów związanych z poufnością, to nie

sposób wywieść, aby Zamawiający określając w pkt 4.2. Części III SIWZ sposób udostepnienia

załączników do OPZ, naruszył przepisy ustawy Pzp. Zamawiający wskazał jednoznacznie,

jakich formalności należy dopełnić, aby dostęp do dokumentacji technicznej MSPO A2 i MSPO

A4 uzyskać i dokumentację tę, po otrzymaniu stosownych oświadczeń od wykonawców,

udostępnił. Trudno także uznać za słuszne stanowisko Odwołującego PolCam, jakoby

udostępnienie części dokumentacji technicznej dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia

w przedmiocie zachowania poufności miałoby utrudniać wykonawcom dostęp do tych

informacji - okoliczność, że tego rodzaju informacje przekazywane są wykonawcom później

(tj. po spełnieniu stosownych wymogów w zakresie poufności) jest logiczną konsekwencją

zastosowania instytucji określonej w art. 37 ust. 6 ustawy Pzp. Aby zabezpieczyć interesy

wykonawców ustawodawca przewidział zaś w art. 43 ust. 2a obowiązek wydłużenia terminu

składania ofert w stosunku do standardowo przyjętego.

Prawdą jest, że Zamawiający nie udostępnił wykonawcom dokumentacji technicznej

MSPO A2 i MSPO A4 niezwłocznie, lecz dopiero 27 lipca 2020 r., niemniej powyższa

okoliczność sama w sobie nie przesądza o tym, że jego działanie było niezgodne z ustawą

Pzp. Odwołujący w takim stanie faktycznym powinien był uwiarygodnić, że zważywszy na

moment udostępnienia zastrzeżonej części dokumentacji okres pozostały do upływu terminu

składania ofert nie jest wystarczający, aby należycie się z nią zapoznać. Tymczasem w ocenie

Izby Odwołujący spoczywającemu na nim ciężarowi dowodowemu w powyższym zakresie nie

sprostał, jak i nie wykazał także zasadności stawianego żądania co do konieczności

wyznaczenia terminu składania ofert nie krótszego niż 60 dni od daty udostępnienia

dokumentacji technicznej MSPO. Odwołujący nawet nie uprawdopodobnił że zapoznanie się

z tą dokumentacją przez okres ponad miesiąca jej realnego udostępnienia (tj. od 27 lipca 2020

r. do upływu terminu składania ofert, aktualnie ustalonego na 31 sierpnia 2020 r.) nie będzie

możliwe. Samo powołanie się na objętość tej dokumentacji nie wystarcza, aby uznać stawiane

zarzuty i żądania za uzasadnione, zwłaszcza w świetle faktu, że okres udostepnienia tych

danych uległ istotnemu wydłużeniu w stosunku do wskazanego w odwołaniu, w związku

z kolejnymi modyfikacjami SIWZ.

Nie zostało także w żaden sposób uprawdopodobnione, że okoliczność udostępnienia

części dokumentacji technicznej po złożeniu stosownych zobowiązań do zachowania

poufności prowadzić miałoby do uprzywilejowania pozycji części wykonawców. Wykonawcy,

którzy wcześniej realizowali podobne usługi siłą rzeczy będą mieć większą wiedzę niż inne

podmioty, nie powoduje to jednak samo w sobie, że Zamawiający stawia te podmioty w pozycji

uprzywilejowanej, jeżeli jednocześnie i na odpowiedni okres udostępnia wszelkie niezbędne

dane i informacje również innym wykonawcom ubiegającym się o udzielenie zamówienia.

Ponadto obowiązek złożenia oświadczeń w przedmiocie poufności dotyczył każdego

wykonawcy bez wyjątku. Podnoszone przez Odwołującego na rozprawie twierdzenia, jakoby

umieszczenie dokumentacji technicznej na serwerze FTP powodowało, że jest ona dostępna

publicznie, jest niczym nieuzasadnione - Zamawiający stosowny link do dokumentacji

udostępniał jedynie wykonawcom, którzy złożyli wymagane oświadczenia. Zamawiający jasno

zastrzegł, że dostęp do tej dokumentacji może mieć miejsce tylko pod ściśle określonymi

warunkami, a podnoszona przez Odwołującego okoliczność, że rzekomo inne podmioty, które

nie zobowiązały się do zachowania poufności, z dokumentacji tej korzystają, poddaje

w wątpliwość legalność działania tych podmiotów. Nie do końca zrozumiałe jest także

odwoływanie się w petitum odwołania do art. 31d ustawy Pzp, zgodnie z którym jeżeli istnieje

możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył

w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, zamawiający zapewnia, że

udział tego podmiotu w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w szczególności przekazuje

71

pozostałym wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania

postępowania oraz wyznacza odpowiedni termin na złożenie ofert. Odwołujący nie przedstawił

żadnej argumentacji mającej wskazywać, że Zamawiający przekazując dokumentację

zamówienia wykonawcom nie zapewnił, że ewentualny udział podmiotu, który uczestniczył

w przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia, nie zakłóci konkurencji.

Odwołujący nawet nie odniósł się do tego, jaki podmiot miał brać udział w przygotowaniu

przedmiotowego postępowania, nie stanowi zaś udziału w przygotowaniu postępowania

okoliczność wcześniejszej realizacji zamówień podobnych.

Za niezasadne Izba uznała także stanowisko Odwołującego przedstawione w ramach

zarzutu 8 co do nieuprawnionego skrócenie terminu składania ofert przez Zamawiającego

w sytuacji wskazanej w art. 43 ust. 2a ustawy Pzp, prowadzące do braku możliwości złożenia

konkurencyjnej oferty. Zgodnie z tym przepisem w sytuacjach określonych w art. 37 ust. 5 i 6,

termin składania ofert nie może być krótszy niż 40 dni od dnia przekazania ogłoszenia

o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Mając na uwadze, że Zamawiający

w przedmiotowym postępowaniu skorzystał z możliwości udostępniania części specyfikacji

istotnych warunków zamówienia po spełnieniu przez wykonawców wymogów mających na

celu ochronę poufnego charakteru informacji (przewidzianej w art. 37 ust. 6 ustawy Pzp), to

słusznie zauważył Odwołujący, iż termin składania ofert nie powinien być krótszy niż 40 dni.

Natomiast, jako że Izba wydając wyrok bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku

postępowania (por. art. 191 ust. 2 ustawy Pzp), nie można pominąć okoliczności, że

Zamawiający w związku z wprowadzonymi modyfikacjami treści SIWZ przesuwał termin

składania ofert, który ostatecznie - na datę zamknięcia rozprawy - został ustalony na dzień

31 sierpnia 2020 r. Mając na względzie, że postępowanie zostało ogłoszone w dniu 2 lipca

2020 r. wymagany termin 40-dniowy został zachowany. Ponadto Izba zwraca uwagę, że

w świetle brzmienia art. 43 ust. 2a ustawy Pzp, termin 40 dni liczy się od daty przekazania

ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, a nie od momentu

udostępnienia dokumentacji przekazywanej po podpisaniu oświadczenia o poufności. Stąd nie

może być mowy o tym, że Zamawiający swoim działaniem naruszył ten konkretny przepis.

Zarzut oznaczony nr 5 odwołania PolCam odnoszący się do kwestii ustalenia punktacji

w kryterium oceny ofert „Skuteczność określenia kategorii pojazdu” nie znalazł potwierdzenia

w dokumentach zamówienia. Izba nie podzieliła stanowiska Odwołującego, jakoby

Zamawiający pominął możliwość przyznania punktów w przypadku, gdy system zapewnia

identyfikację 1, 2, 3, 4 lub 15 kategorii pojazdów.

Faktem jest, że Zamawiający przeoczył, iż pierwotne brzmienie postanowień SIWZ nie

odnosiło się do sytuacji, kiedy zadeklarowana liczba możliwych do zidentyfikowania kategorii

pojazdów zostałaby określona na 15 (Zamawiający określił liczbę punktów, jaką otrzyma

wykonawca deklarując liczbę możliwych do zidentyfikowania kategorii pojazdów na poziomie

od 10 do 14 oraz powyżej 15). Niemniej Zamawiający w ramach modyfikacji SIWZ

wprowadzonych w dniu 14 sierpnia 2020 r. doprecyzował powyższą kwestię, wskazując, że

w przypadku zadeklarowania 15 kategorii pojazdów wykonawca otrzyma taka samą liczbę

punktów jak w przypadku zadeklarowania większej liczby kategorii pojazdów niż 15.

Odwołujący tej części zarzutu po dokonanej modyfikacji już nie podtrzymywał.

Natomiast w odniesieniu do kwestii braku ustalenia punktacji w przypadku

zadeklarowania liczby kategorii pojazdów na poziomie 1-4 stanowisko Odwołującego PolCam

nie zasługuje na uwzględnienie. Należy zauważyć, że powyższe stanowiło świadome działanie

Zamawiającego. Zamawiający uznał bowiem, że w takim przypadku oferta wykonawcy nie

tylko nie otrzyma punktów (co wynika z tabeli przedstawionej w pkt B.8.3 Części II SIWZ -

WSZ, gdzie określono w przypadku zadeklarowania jakich wartości punkty zostaną

przyznane), ale nie będzie także zgodna z treścią SIWZ. Powyższe zostało przez

Zamawiającego wprost wskazane w treści formularza ofertowego w pkt 5.3 (Zamawiający

zwarł tam adnotację, iż „w przypadku wskazania w formularzu oferty wartości procentowej

mniejszej niż 90% i liczbowej mniejszej niż 5, Zamawiający uzna, że oferta jest niezgodna

z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie odrzucona na podstawie art.

89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.”). Fakt, że postanowienie takie znajdują się w treści formularza

ofertowego nie powoduje, że nie jest ono wiążące dla wykonawców. Formularz ofertowy

stanowi integralną część SIWZ, a przedmiotowe informacje zostały umieszczone w pkt 5.3

dotyczącym kryterium „Skuteczność określenia kategorii pojazdu”, bezpośrednio pod

miejscem w którym należy wskazać deklarowaną skuteczność systemu co do określenia

kategorii pojazdu, nie sposób zatem uznać, aby treść ta mogła umknąć wykonawcom podczas

przygotowywania ofert. Odwołujący nie konstruował w odwołaniu zarzutów w odniesieniu do

treści formularza ofertowego. Odwołujący nie podnosił także, aby brak przyznania punktów

i uznanie oferty za niezgodną z SIWZ w przypadku zadeklarowania liczby kategorii pojazdów

mniejszej niż 5 miałoby naruszać przepisy ustawy Pzp, Odwołujący jedynie akcentował

okoliczność, że Zamawiający nie dookreślił punktacji dla zadeklarowania liczby kategorii

pojazdów od 1 do 4, co nie znajdowało jednak potwierdzenia w dokumentach zamówienia.

Mając na uwadze wszystko powyższe, Izba na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy Pzp

orzekła jak w sentencji.

O kosztach postępowania odwoławczego w sprawie o sygn. akt KIO 1625/20 orzeczono

stosownie do jego wyniku na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp oraz § 3 pkt 1

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości

i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 972).

Przewodniczący: ..............................................

74